疗养院绿化施工合同,菁华.docxVIP

疗养院绿化施工合同,菁华1篇（范例）

疗养院绿化施工合同1

总包方(甲方)：_______________________分包方(乙方)：_______________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚恳信用的原则，双方就本工程建立事项协商全都，订立本分包合同。

第一条工程概况

、工程名称：_________，工程地点：_________。

、承保范围：_________。

、承包方式：_________。工程质量：_________。

、合同价款：_________。

、工期：_________。

其次条甲方工作

、开工前3天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进展现场交底。

、开工前3天应清晰施工现场障碍物，施工用电接到乙方指定地点。

、甲方指派理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第三条乙方工作

、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。

、指定施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

、严格执行施工标准，安全操作规程、防火安全规定。严格根据图纸或做法说明施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程预算。

、遵守国家或地方*及有关部门对施工现场治理的规定。

第四条关于工期的商定

、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。

、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

、因设计变更或乙方缘由造成的停电等不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的商定

、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《上海市园林工程质量检验评定标准》等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。

、甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当敷衍费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，工期不顺延。

、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。

第六条关于工程价款及结算的商定

、双方商定本合同价款采纳第________种：

(1)、固定价格。

(2)可调价格：根据国家有关工程几家规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。

、本合同生效后，甲方按下表商定支付工程款：

第七条嘉奖和违约责任

、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的______%支付滞纳金。

、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的______%罚款。

、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。

、未办理验收手续，甲方提前适用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第八条争议或纠纷处理

、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。

、当事人不情愿通过协调、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由杨浦仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同商定仲裁机构，事后又没达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第九条其他商定(可另行签订补充协议)

、附：预算报价书。

、绿化养护期________年。

第十条附则

、本合同正本2