的门窗安装施工合同.docxVIP

的门窗安装施工合同

发包方：_________________(以下简称甲方)

承包方：_________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成全都，订立本建筑门窗施工合同。

一、工程名称：_________________。

二、工程地址：_________________

三、承包方式：_________________

四、工程内容：_________________

五、工程用料：

1、框架：_________________

2、拉筋：________________

3、玻璃：________________

六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后

付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

九、违约责任：

1、承包人向发包方承诺根据本合同商定进展施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员缺乏，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺根据本合同商定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。因甲方不按本合同商定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

必威体育精装版的门窗安装施工合同篇2

发包方：_______________________________________(简称甲方)

法定代表人：___________________________________

电话：_________________________________________

承包方：_______________________________________(简称乙方)

法定代表人：___________________________________

电话：_________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺当进展，结合本工程详细状况，遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：_______________________________________

2、工程地点：_______________________________________

3、工程内容：_______________________________________

4、工期：___________________

二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：

1、塑钢门窗综合单价按__________元每平方米发包，详细数量以图纸为准。发包价格包括加工安装费、运费、检测费，以及税金在内。

2、塑钢平开窗型材选择____________________________________。(材料封样)

3、玻璃选用:________________玻璃。(材料封样)