植树造林工程监理合同7篇.docxVIP

植树造林工程监理合同7篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（监理单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，双方在遵循自愿、公平、公正、公开原则的基础上，经友好协商，甲方将本工程的监理工作交由乙方承担，特签订本合同，以明确双方的权利、义务和责任。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程投资：_________

二、监理范围

1.乙方负责对本工程的施工质量、进度和安全进行全面监理，确保工程按照设计要求和标准进行施工。

2.乙方负责审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案和技术措施等，并提出改进意见。

3.乙方负责监督施工单位按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合标准。

4.乙方负责检查施工现场的安全措施和环境保护措施，确保施工符合安全生产和环保要求。

5.乙方负责协调建设单位与施工单位之间的沟通和协作，确保工程顺利进行。

三、监理期限

1.本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.在监理期限内，乙方应当提供全天候的监理服务，确保工程的质量和进度。

四、监理费用及支付方式

1.甲方应当向乙方支付监理费用，具体费用根据工程规模和监理难度确定。

2.监理费用支付方式一般为银行转账或支票支付，具体支付方式由双方协商确定。

3.乙方在收到监理费用后，应当向甲方提供正规的发票和收据。

五、双方的权利和义务

1.甲方的权利：甲方有权要求乙方按照合同约定提供全面的监理服务，确保工程的质量和进度；甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，确保乙方履行职责。甲方的义务：甲方应当及时向乙方提供工程的相关资料和信息，确保乙方能够全面了解工程的实际情况；甲方应当支持乙方的监理工作，为乙方提供必要的协助和配合。

2.乙方的权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用；乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息；乙方有权对施工现场进行监督和检查，确保工程质量符合标准。乙方的义务：乙方应当全面履行监理职责，确保工程的质量和进度；乙方应当及时向甲方报告工程进展情况和发现的问题；乙方应当保守甲方的商业机密和隐私。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方未按照合同约定支付监理费用的，每逾期一天，应当向乙方支付应付未付金额的万分之五的违约金。甲方未及时向乙方提供相关资料和信息，导致乙方无法全面履行监理职责的，甲方应当承担相应的违约责任。

2.乙方未按照合同约定履行监理职责的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总金额的万分之五的违约金。乙方在监理过程中存在重大过失或故意行为导致工程质量不符合标准的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

3.因不可抗力或其他非因一方原因导致合同无法履行的，双方应当友好协商解决解决方案。因一方原因导致合同无法履行的，违约方应当承担相应的违约责任和赔偿责任。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。在判决生效前，双方应当遵守法院判决结果执行判决内容直至争议解决。在争议解决期间双方应继续履行合同中其他条款的规定。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（监理单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程监理费：_________

二、合同条款

1.工程监理范围与内容

乙方负责对甲方委托的植树造林工程实施全面监理，包括工程质量控制、工程进度控制、工程造价控制、工程安全管理等。具体内容包括：

（1）对施工质量、进度、造价和安全进行全面控制；

（2）审核施工单位提交的施工计划、施工方案等；

（3）对施工过程中的质量问题、安全隐患进行及时纠正和整改；

（4）协助甲方进行工程验收，确保工程质量符合设计要求。

2.监理工作期限

本工程监理工作期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体日期根据工程实际情况和施工进度确定。