2025年度学校吊顶维修与更新合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度学校吊顶维修与更新合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1学校名称及地址

1.2施工单位名称及地址

1.3联系人及联系方式

2.合同签订依据

2.1相关法律法规

2.2学校相关文件

2.3施工单位资质证明

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.工程进度安排

4.1施工阶段划分

4.2每个阶段的工期

4.3工期延误责任

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量验收程序

5.3质量保证措施

6.工程造价及支付方式

6.1工程造价组成

6.2工程造价确定依据

6.3工程款支付方式

6.4预付款比例及支付时间

6.5进度款支付节点及比例

6.6结算及竣工结算

7.保险责任

7.1施工单位责任险

7.2学校责任险

7.3第三者责任险

8.安全生产责任

8.1施工单位安全生产责任

8.2学校安全生产责任

8.3安全生产事故处理

9.争议解决方式

9.1争议解决原则

9.2争议解决途径

9.3争议解决期限

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止的程序

11.违约责任

11.1违约行为及认定

11.2违约责任承担方式

11.3违约金及赔偿

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同生效日期

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2通知方式

13.3合同附件

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1学校名称：中学

1.2学校地址：市区路号

1.3施工单位名称：建筑装饰有限公司

1.4施工单位地址：市区路号

1.5联系人：

1.6联系电话：138xxxx5678

2.合同签订依据

2.1《中华人民共和国合同法》

2.2《建设工程质量管理条例》

2.3学校下达的《关于2025年度学校吊顶维修与更新工程的通知》

2.4施工单位具备的《建筑工程施工总承包资质证书》

3.工程概况

3.1工程名称：中学2025年度吊顶维修与更新工程

3.2工程地点：中学教学楼、行政楼、宿舍楼等

3.3工程规模：总面积约为10,000平方米

3.4工程内容：包括吊顶拆除、吊顶材料更换、灯光改造、消防设施检查等

4.工程进度安排

4.1施工阶段划分：设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段

4.2每个阶段的工期：设计阶段30天，施工准备阶段15天，施工阶段90天，竣工验收阶段10天

4.3工期延误责任：因施工单位原因导致的工期延误，每延误一天，按合同总价款的0.1%支付违约金

5.工程质量要求

5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准

5.2质量验收程序：分阶段验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、单位工程验收等

5.3质量保证措施：施工单位应建立完善的质量管理体系，确保工程质量

6.工程造价及支付方式

6.1工程造价组成：人工费、材料费、机械费、管理费、利润等

6.2工程造价确定依据：根据施工图纸、工程量清单及市场价格确定

6.3工程款支付方式：分阶段支付，预付款比例为合同总额的10%，进度款按实际完成工程量支付，结算及竣工结算按合同约定执行

7.保险责任

7.1施工单位责任险：施工单位应为其施工人员投保意外伤害保险，保险金额不低于每人50万元

7.2学校责任险：学校应为其教职工及学生投保意外伤害保险，保险金额不低于每人30万元

7.3第三者责任险：施工单位应投保第三者责任险，保险金额不低于200万元

8.安全生产责任

8.1施工单位安全生产责任：施工单位应遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全

8.2学校安全生产责任：学校应配合施工单位做好施工现场的安全管理工作，保障施工现场的秩序和安全

8.3安全生产事故处理：发生安全生产事故时，双方应立即采取措施，减少损失，并按照国家相关法律法规进行事故处理

9.争议解决方式

9.1争议解决原则：遵循公平、公正、合法的原则

9.2争议解决途径：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼

9.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，如协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，或一方严重违