市政工程地质勘察合同5篇.docxVIP

市政工程地质勘察合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包人）：XXXXXX

乙方（勘察人）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律法规，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的地质勘察事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.工程勘察任务：XXXXXX

二、勘察范围和要求

1.勘察范围：XXXXXX

2.勘察要求：XXXXXX

三、勘察工期

1.勘察工期为XX个工作日。自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。

2.勘察过程中遇到下列情况时，双方应及时沟通，并相应顺延勘察工期：

（1）因不可抗力或合同约定的风险事件导致勘察工作无法按时完成的；

（2）因甲方原因导致勘察工作无法按时完成的；

（3）因乙方原因导致勘察工作无法按时完成的。

四、勘察费用及支付方式

1.勘察费用：XXXXXX元。该费用包括勘察过程中的所有费用，如人员工资、设备费用等。

2.支付方式：XXXXXX。具体细节由双方协商确定。

五、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量完成勘察任务；

（2）甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查；

（3）甲方应当为乙方提供必要的支持和协助，如场地准入、资料提供等；

（4）甲方应当按时支付勘察费用。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、方式支付勘察费用；

（2）乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助；

（3）乙方应当按照合同约定的时间、质量完成勘察任务；

（4）乙方应当对勘察结果负责，确保勘察数据的准确性和可靠性。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方未按时支付勘察费用或未提供必要支持和协助的，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2.乙方未按时完成勘察任务或勘察结果不符合合同要求的，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.因不可抗力或合同约定的风险事件导致勘察工作无法按时完成的，双方应当协商解决方案，并相应调整勘察工期和费用。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应当首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和法院的规定，积极配合法院的调查和审理工作。判决生效后，双方应当切实履行判决结果。

八、合同生效及终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应当切实履行合同义务，确保勘察工作的顺利进行。

2.在合同终止时，双方应当友好协商解决方案，确保双方权益得到保障。合同终止的具体条件和程序由双方协商确定。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行市政工程地质勘察事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程规模：XXXX。

二、勘察范围和要求

1.勘察范围：本次勘察范围为工程所在地的全部区域。

2.勘察要求：乙方需按照相关行业标准和技术规范进行勘察，确保勘察数据的准确性和完整性。

三、勘察费用及支付方式

1.勘察费用：本次勘察费用为人民币XX元整（大写：XX元整）。该费用包括勘察过程中的全部费用，如人员费、材料费、设备费等。

2.支付方式：甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付全部勘察费用。乙方在收到款项后，应出具相应的发票和收据。

四、勘察周期和进度

1.勘察周期：本次勘察周期为XX个工作日。自合同签订之日起开始计算。

2.进度安排：乙方应制定详细的勘察进度计划，并严格按照计划进行勘察工作。如因特殊情况需要调整计划，应提前告知甲方并取得同意。

五、质量保证和验收

1.质量保证：乙方应保证勘察数据的质量和完整性，确保数据真实可靠。如因乙方原因导致勘察数据质量不符合要求，乙方应负责重新勘察并承担相关费用。

2.验收方式：甲方在收到乙方的勘察报告