住建部格式合同范本6篇.docx

住建部格式合同范本6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程施工承包事宜，签订本合约。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责施工范围内的所有项目，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、给排水、电气等。乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，全面完成施工任务。

2.乙方在施工过程中，应严格遵守相关法律法规和行业标准，确保施工质量和安全。同时，乙方应积极配合甲方进行质量监督和安全检查，确保施工进度符合甲方要求。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保在约定工期内完成施工任务。具体工期根据甲方要求及现场实际情况，由双方协商确定。

2.乙方在施工中应合理安排进度，确保施工工序的衔接顺畅。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提供相应的证明材料。

四、质量标准

1.乙方施工必须达到甲方要求的质量标准。具体质量标准应根据施工图纸和技术要求，由双方协商确定。

2.乙方在施工过程中应严格控制施工质量，确保每一道工序都符合甲方要求。甲方有权对施工过程进行监督，对不符合质量要求的工序提出整改意见。

五、安全要求

1.乙方应严格遵守施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的安全。乙方应配备必要的安全设备，如安全帽、安全带等，并确保其有效性。

2.乙方在施工过程中应注意防火、防盗、防坠落等安全事项。如遇安全事故，乙方应及时向甲方报告，并积极配合甲方进行事故调查和处理。

六、付款方式及结算方式

1.乙方完成施工任务后，应向甲方提交结算报告和完整的结算资料。甲方应在收到结算报告和结算资料后尽快进行审查。审查通过后，甲方应向乙方支付相应的款项。具体付款方式和结算方式应根据双方协商确定。

2.乙方在收款前应提供有效的税务发票或收据，并确保其真实性。否则，甲方有权拒绝支付款项。

七、违约责任及争议解决方式

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改或停工整改。如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

2.如因合同条款或履行过程中产生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

八、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。任何一方违反合同约定或无故终止合同，应承担相应的违约责任。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解除本合同。

九、其他约定事项

1.乙方在施工过程中应爱护甲方提供的材料和设备，确保其在施工过程中的安全和完整。如因乙方原因导致材料或设备损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方应积极配合甲方的其他工作要求和安排，确保施工过程的顺利进行。如有需要，乙方应提供必要的技术支持和协助。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有其他约定事项，双方应在合同中注明并严格遵守。

篇2

甲方（卖方）：____________________

乙方（买方）：____________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方出售、乙方购买商品房事宜，达成如下协议：

一、商品房基本情况

该商品房位于______市______区______路______号，是______开发商开发的______项目中的第______栋______单元______层______号房。该房屋建筑面积为______平方米，其中套内建筑面积为______平方米，公摊面积为______平方米。该房屋的结构为______，层高为______，户型为______，朝向为______，阳台情况为______，小区环境及配套设施情况为______。

二、商品房销售方式

该商品房采用以下第______种销售方式：

1.按套销售，总价为______元（大写：______元整）。

2.按平方米销售，单价为______元/平方米，总价为_