建设工程施工合同范本与建设工程施工投标合同范本5篇.docx

建设工程施工合同范本与建设工程施工投标合同范本5篇

篇1

建设工程施工合同范本

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.乙方应在开工日期前组织人员进场，做好开工前的各项准备工作。

第三条质量与检验

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供质量检查资料。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

3.工程竣工时，乙方应向甲方提交工程竣工档案。

第四条验收与移交

1.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2.工程竣工时，乙方应提前通知甲方验收。甲方应在接到通知后十日内进行验收。因甲方原因不能按时验收的，应书面通知乙方，但验收日期不得超过合同工期的最后期限。甲方逾期不验收或故意刁难乙方，所造成的损失由甲方承担。

3.甲方在验收过程中，如发现工程质量不符合规定或需要返工、返修才能达标的工程，应要求乙方返工、返修。乙方应按要求返工、返修直到符合要求为止。因乙方原因造成的返工、返修损失由乙方承担。因甲方原因造成的返工、返修损失由甲方承担。返工、返修时间应计入合同工期。

4.验收合格后，双方应在验收记录上签字盖章。验收合格之日起一周内乙方向甲方移交全部工程竣工资料。甲方应在接到资料后一周内出具竣工验收证明书。

5.验收不合格的，乙方应在接到验收结果一周内按验收要求完成整改工作，由此造成的损失由乙方承担。再次验收的费用由责任方承担。

6.竣工验收合格后，双方应对水电设施进行检查交接，甲方应办理接收手续。若甲方不办理接收手续且不使用该房屋而闲置的，视为已交付使用。因房屋未交付使用造成的一切损失由甲方承担。若甲方不办理接收手续而实际使用该房屋，由此造成的损失由甲方承担。

7.竣工验收合格后，双方应对房屋进行交接并签订房屋交接单。房屋交接后，由于管理不善造成的损失由接管方承担。因房屋未交付使用造成的一切损失由甲方承担。因房屋交付使用造成的一切损失由乙方承担。

8.竣工验收合格后，双方应按照国家有关规定进行质量等级评定并办理竣工验收证明书及质量等级证书。评定结果以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。评定费用由责任方承担。

9.竣工验收合格后，甲方应及时返还乙方提交的工程竣工档案等资料。返还资料后所发生的丢失、损坏等责任由甲方承担。若甲方不返还资料或返还资料不全导致乙方无法办理竣工验收证明书及质量等级证书等手续时，由此造成的损失由甲方承担。

10.竣工验收合格后，双方应按照国家有关规定进行保修并签订保修合同。保修期限、保修范围及保修责任按照国家和地方有关法规执行。保修费用由责任方承担。在保修期间发生的因乙方原因造成的事故损失由乙方承担；因甲方原因造成的事故损失由甲方承担；因不可抗力造成的事故损失由双方共同承担。在保修期间内如因设计或施工不当造成的事故损失应由责任方承担相应的赔偿责任和维修费用；如因用户使用不当造成的事故损失应由用户自行负责维修及赔偿相关费用；如因不可抗力造成的事故损失应由双方共同协商解决方案并承担相应的维修费用及赔偿责任。

11.在竣工验收过程中发现的不属于本合同范围内的质量问题及其他未尽事宜双方协商解决；协商不成的按照国家有关法规执行或仲裁机构仲裁解决；仲裁不成的向人民法院提起诉讼解决争议纠纷处理办法依据《合同法》和《民事诉讼法》的有关规定执行处理纠纷所发生的费用由责任方承担。

篇2

第一章合同当事人

第一条甲方（发包人）：

名称：_________

住所：_________

联系电话：_________

第二条乙方（承包人）：

名称：_________

住所：_________

联系电话：_________

第三条工程概况与承包内容

工程名称：_