施工合同索赔6篇.docx

施工合同索赔6篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#索赔事由：_________

#索赔金额：_________

#双方协商达成以下协议：

一、索赔依据

1.甲方提供的施工图纸、设计说明及相关技术标准。

2.双方签订的施工合同及补充协议。

3.甲方在施工过程中提出的变更、修改指令。

4.乙方提交的结算资料及结算申请。

5.相关法律法规及地方标准。

二、索赔金额计算方式

1.根据甲方提供的施工图纸、设计说明及相关技术标准，结合乙方实际施工情况，对工程量进行核算。

2.根据双方签订的施工合同及补充协议，对合同价款进行调整。

3.根据甲方在施工过程中提出的变更、修改指令，对变更、修改部分的工程量进行核算。

4.根据乙方提交的结算资料及结算申请，对结算价款进行核算。

5.根据相关法律法规及地方标准，对索赔金额进行计算。

三、支付时间节点

1.双方协商确定索赔金额后，甲方应在10个工作日内向乙方支付索赔款项。

2.乙方在收到索赔款项后，应尽快完成相关结算资料的提交和结算申请。

3.如果甲方未在规定时间内支付索赔款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、违约责任

1.如果甲方未在规定时间内支付索赔款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应根据违约程度及双方协商确定。

2.如果乙方在收到索赔款项后未按时完成相关结算资料的提交和结算申请，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应根据违约程度及双方协商确定。

五、争议解决方式

1.如果双方在履行施工合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。

2.如果双方在履行施工合同过程中发生索赔纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。在仲裁过程中，双方应积极配合仲裁机构的调查取证工作，并尊重仲裁机构的裁决结果。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。若一方不履行裁决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。强制执行过程中产生的费用由不履行裁决结果的一方承担。

3.在争议解决过程中，双方应尊重对方的合法权益，不得采取任何形式的暴力手段解决问题。如有违反，应承担相应的法律责任。同时，双方应积极配合相关部门进行调解和协商工作，共同维护施工合同的履行和双方的合法权益。

4.在争议解决过程中所产生的合理费用（包括律师费、鉴定费、评估费等）由双方协商承担。具体承担方式应根据争议解决结果及双方协商确定。如争议解决结果为双方共同承担责任，则费用应由双方共同承担；如争议解决结果为某一方承担责任，则费用应由该方承担。

5.对于涉及工程质量问题的索赔纠纷，在争议解决过程中可能需要第三方机构进行鉴定或评估工作。第三方机构的选定应由双方协商确定，并确保其具备相应的资质和独立性。鉴定或评估结果作为争议解决的重要依据之一，双方应尊重并接受其结论。如鉴定或评估结果有利于某一方的主张或权益保护时，该方有权要求对方承担相应的赔偿责任或支付相应的款项。具体赔偿金额或支付标准应根据鉴定或评估结果及双方协商确定。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就施工合同索赔事宜达成如下协议：

一、索赔事由

1.因甲方原因导致的工期延误；

2.因甲方原因导致的工程量增加；

3.因甲方原因导致的施工难度增加；

4.因甲方原因导致的设备材料损坏；

5.其他因甲方原因导致的损失。

二、索赔金额及支付方式

1.甲方应根据实际损失情况向乙方支付索赔金额。具体金额以双方协商确定为准。

2.甲方应在双方协商确定的支付期限内将索赔金额支付至乙方指定账户。支付方式