移动电视机房建设工程施工合同8篇.docx

移动电视机房建设工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就移动电视机房建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：机房土建、设备安装、电气布线、网络接入等。

二、合同工期

1.开工日期：____年__月__日。

2.竣工日期：____年__月__日。

3.合同工期总日历天数：____天。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.付款方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例及时间为：

（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；

（2）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%；

（3）剩余______%作为质保金，自验收合格之日起满一年后支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。

3.验收标准：按照国家和地方相关标准及本合同约定进行验收。

4.验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程保修及售后服务

1.工程保修期：自验收合格之日起，保修期为______年。

2.保修期内，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

六、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金______元。

2.乙方若未按合同约定工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金______元。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担由此造成的损失。

4.一方违反本合同其他约定的，应承担由此造成的全部损失。

七、其他约定事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

3.本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、附则

本合同附件包括：施工图纸、工程量清单、技术协议等，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________法定代表人（签字）：____________________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

篇2

合同编号：XXXX-XXXX

甲方（业主）：______________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系方式：__________________________

乙方（施工单位）：___________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系方式：__________________________

鉴于甲方需要建设移动电视机房，且乙方具备相应的施工能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就移动电视机房建设工程达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：______________________________。

3.工程范围：包括但不限于机房建设、设备设施安装等。具体详见合同附件《工程内容和要求》。

4.工程期限：自合同签订之日起XX个月完成。

二、合同价格及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格详见合同附件《工程报价单》。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：

（1）合同签订后XX个