美国建筑工程设计施工总包合同7篇.docxVIP

美国建筑工程设计施工总包合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

合同名称：[项目名称]工程设计施工总包合同

一、合同双方

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

二、工程概况

1.工程名称：[项目名称]

2.工程地点：[项目地点]

3.工程规模：[项目规模]

4.工程要求：[项目要求]

三、合同范围

1.乙方负责[项目名称]的工程设计及施工，包括[具体工作内容]。

2.乙方需按照甲方提供的设计方案进行深化设计，并根据甲方要求调整设计。

3.乙方需确保工程质量符合相关标准，并提供相应的保修服务。

四、合同价格及支付方式

1.合同总价为：[合同总价]美元。具体支付方式和时间如下：

（1）设计费用：[设计费用]美元，支付时间为合同签订后[设计费用支付时间]。

（2）施工费用：[施工费用]美元，支付时间为[施工费用支付时间]。

2.乙方需提供相应的发票和收据作为支付凭证。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付款项或未提供必要的设计方案，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成设计或施工任务，需承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，需赔偿对方的实际损失。

六、争议解决

1.合同双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向[仲裁机构或法院]提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

七、其他条款

1.甲方如需对设计方案进行调整，需及时告知乙方，并确保乙方有充足的时间进行调整。乙方如需对施工方案进行调整，也需及时告知甲方，并确保调整方案符合甲方要求。

篇2

合同编号：_________

甲方（业主）：_________

乙方（承包商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担建筑工程设计施工总包任务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________美元。

2.支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的20%作为预付款。

（2）工程完成50%后，甲方应支付乙方合同价款的30%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的合同价款。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在_________天内完成全部工程内容。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如有特殊情况，乙方应及时向甲方汇报，并共同协商解决方案。

四、质量保证及验收标准

1.质量保证：乙方应保证工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，并符合甲方提出的合理要求。

2.验收标准：工程竣工验收应按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定进行。同时，甲方有权聘请第三方机构对工程质量进行检测和评估。

五、安全施工及违约责任

1.安全施工：乙方应制定严格的安全施工措施，并配备必要的安全设备。在施工过程中，乙方应确保施工人员的安全培训，并严格遵守安全操作规程。如因乙方安全措施不当或施工人员的违规行为导致安全事故，乙方应承担全部责任。

2.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。如合同内容与相关法律法规不符，应以法律法规为准。

七、合同生效及变更

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面协议。协议生效后，原合同内容即行废止。

甲方（业主）：_________（签字盖章）

乙方（承包商）：_____