三方建筑施工协议书6篇.docx

三方建筑施工协议书6篇

篇1

协议编号：[协议编号]

协议名称：[项目名称]

协议日期：[协议日期]

协议生效时间：[协议生效时间]

甲方（建设单位）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方公司电话]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方公司电话]

丙方（监理单位）：[丙方公司名称]

地址：[丙方公司地址]

联系电话：[丙方公司电话]

协议内容：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙、丙三方在建筑施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，保障各方利益。

二、项目概况

项目名称：[项目名称]

项目地址：[项目地址]

项目规模：[项目规模]

三、甲方责任与义务

1.甲方应按时提供施工所需的设计图纸和技术资料，确保乙方能够顺利进行施工。

2.甲方应负责办理施工所需的相关手续，确保施工符合法律法规和规定。

3.甲方应按时支付施工款项，确保乙方能够按时收到款项，保证施工进度。

4.甲方应积极配合丙方进行质量监督，确保施工质量符合标准。

四、乙方责任与义务

1.乙方应严格按照设计图纸和技术资料进行施工，确保施工质量符合标准。

2.乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

3.乙方应积极配合丙方进行质量监督，确保施工质量符合标准。

4.乙方应做好施工过程中的安全防护工作，确保施工人员和设备的安全。

五、丙方责任与义务

1.丙方应负责对施工质量的监督，确保施工质量符合标准。

2.丙方应及时发现施工问题，并提出整改意见，确保施工顺利进行。

3.丙方应做好施工过程中的安全监督工作，确保施工人员和设备的安全。

4.丙方应做好施工资料的收集和整理工作，确保施工资料齐全、准确。

六、违约责任

1.甲方如未按时提供设计图纸和技术资料，或未按时支付施工款项，或未积极配合丙方进行质量监督，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未严格按照设计图纸和技术资料进行施工，或未合理安排施工进度，或未积极配合丙方进行质量监督，应承担相应的违约责任。

3.丙方如未尽到质量监督责任，或未及时提出整改意见，或未做好安全监督工作，应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

本协议在履行过程中如发生争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，各方应积极配合法院进行审理工作。判决生效并执行完毕后，各方之间的权利义务关系即告终止。但如判决结果涉及赔偿或补偿问题，相关方应在判决生效之日起XX个工作日内完成支付或补偿工作。同时，判决结果不影响本协议其他部分的履行和其他方之间的权利义务关系。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

丙方：XXX（以下简称丙方）

鉴于甲方需建设一栋建筑物，乙方具备建筑施工资质，丙方具备建筑安装资质，现甲方希望将该建筑物的施工及安装工程交由乙方和丙方共同完成。经友好协商，特制定本协议，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：XXX建筑物施工及安装工程

1.2工程地点：XXX

1.3承包范围：本工程采用包工包料方式，承包范围包括但不限于建筑物施工及安装工程。具体内容详见本协议附件一。

1.4承包方式：乙方和丙方共同承包，乙方负责施工，丙方负责安装。

1.5工期：本工程工期为XX个月，自甲方交付场地之日起计算。

1.6质量标准：本工程质量应达到国家相关标准。

第二条甲方责任

2.1甲方负责提供施工场地，确保场地平整、畅通，并负责协调周边关系，确保施工顺利进行。

2.2甲方负责按照本协议约定支付乙、丙双方的款项。

2.3甲方有权对乙、丙双方的施工质量和进度进行监督，并提出合理意见和建议。

2.4甲方有权要求乙、丙双方提供相关施工资料和验收报告，并协助甲方完成验收工作。

第三条乙方责任

3.1乙方负责建筑物的施工工作，包括但不限于土方开挖、基础施工、主体结构施工等。

3.2乙方应确保施工质量符合国家相关标准，并承担因施工质量问题引发的相关责任。

3.3乙方应严格按照本协议约定的工期完成施工任务，并承担因工期延误引发的相关责任。

3.4乙方应配合甲方进行验收工作，并提供相关的施工资料和验收报告。

第四条丙方责