风险保证金协议书8篇.docxVIP

风险保证金协议书8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方在风险保证金管理中的权利、义务和经济责任，保证风险保证金的安全和使用，经双方协商，签订本协议。

一、风险保证金的管理与使用

1.风险保证金用于保证工程施工合同的履行，防止因承包人违约而产生的损失。

2.风险保证金由发包人管理，但承包人有权按照协议约定使用风险保证金。

3.风险保证金的使用应遵循公平、公正的原则，并应符合法律法规的规定。

二、风险保证金的数额与支付

1.风险保证金的数额为工程合同价的10%。

2.承包人应在签订合同时向发包人支付风险保证金。具体支付时间为合同签订后7个工作日内。

3.风险保证金可以以银行转账、支票等方式支付。具体支付方式由双方协商确定。

三、风险保证金的返还与扣除

1.工程竣工验收合格后，承包人可申请返还风险保证金。具体返还时间为竣工验收合格后14个工作日内。

2.如承包人在施工过程中存在违约行为，发包人有权根据违约情况扣除部分或全部风险保证金。

3.承包人同意发包人在扣除风险保证金时，无需承担任何利息或其他费用。

四、风险保证金的监督与使用

1.发包人应设立专门的账户用于管理风险保证金，确保风险保证金的安全和合规使用。

2.承包人有权监督风险保证金的使用情况，但应遵守相关法律法规的规定。

3.如发现风险保证金被非法挪用或侵占，承包人有权向相关部门举报。

五、协议生效与变更

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.如有未尽事宜或需要补充、变更的，双方应协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、争议解决与管辖法院

1.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议的管辖法院为甲方所在地的人民法院。

甲方（发包人）：_________（签字盖章）

乙方（承包人）：_________（签字盖章）

日期：_________

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程质量、工期和安全生产，甲方与乙方达成如下风险保证金协议：

一、协议目的

通过本协议的签订，明确双方的权利和义务，确保工程项目顺利进行，实现质量、工期和安全生产的目标。

二、风险保证金金额

双方约定，乙方需向甲方缴纳风险保证金人民币_________元（大写：_________元整）。该保证金主要用于确保乙方在工程实施过程中的质量、工期和安全生产等方面的履约能力。

三、缴纳方式

乙方应在协议签订后7个工作日内，通过银行转账方式将风险保证金支付至甲方指定账户。具体账户信息如下：

1.户名：_________

2.账号：_________

3.开户行：_________

四、管理原则

1.甲方负责风险保证金的管理和使用，确保资金的安全性和合规性。

2.乙方在协议期间内履行了质量、工期和安全生产等义务后，甲方应及时返还风险保证金。

3.若乙方存在违约行为，甲方有权根据违约情况扣除相应的风险保证金金额。

五、返还条款

1.在工程竣工验收合格后，乙方可向甲方申请返还风险保证金。甲方应在收到申请后15个工作日内完成审核并返还风险保证金。

2.如果乙方在协议期间内未发生违约行为，甲方应全额返还风险保证金。

3.如果乙方存在违约行为，甲方有权根据违约情况扣除相应的风险保证金金额后返还。

六、违约责任

1.如果乙方未在规定时间内缴纳风险保证金，视为乙方违约。甲方有权解除协议并要求乙方承担相应的违约责任。

2.如果乙方在协议期间内存在违约行为，包括但不限于工程质量问题、工期延误、安全生产事故等，甲方有权根据违约情况扣除相应的风险保证金金额。同时，甲方有权要求乙方对违约行为承担相应的法律责任。

3.如果甲方未按规定返还风险保证金或存在其他违约行为，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.如果双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

八、其他条款

1.本协议自双方签字盖章