加工承揽合同常用样本5篇.docx

加工承揽合同常用样本5篇

篇1

甲方（定作人）：

地址：

电话：

乙方（承揽人）：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽事项，经友好协商，达成如下协议：

一、加工承揽事项

1.甲方委托乙方加工承揽的产品名称为，规格型号，数量为件。

2.乙方应按照甲方的要求，使用先进的生产工艺和设备，确保产品质量符合相关标准和要求。

3.甲方应在合同签订后及时向乙方提供必要的技术支持和原材料，确保乙方能够顺利进行生产。

二、加工承揽期限

1.本合同自签订之日起生效，有效期为年。

2.乙方应在合同签订后尽快安排生产，确保产品按时交付给甲方。

3.如因甲方原因导致生产延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、加工承揽费用及支付方式

1.甲方应支付乙方的加工承揽费用为元。该费用包括材料费、人工费、设备折旧费等各项成本。具体费用根据产品数量、加工难度等因素确定。

2.甲方应在合同签订后支付乙方一定的预付款，预付款比例为合同总金额的%。剩余款项应在产品交付后支付。具体支付方式和时间如下：

（1）预付款支付时间为合同签订后个工作日。支付方式为由甲方通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

（2）剩余款项支付时间为产品交付后个工作日。支付方式为由甲方通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

3.如甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、质量保证及验收标准

1.乙方应确保加工承揽的产品质量符合相关标准和要求。具体标准为：外观完好、性能稳定、安全可靠等。如因产品质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方应在收到产品后进行验收。验收标准为：外观完好、性能稳定、安全可靠等。如验收不合格，甲方有权要求乙方重新生产或退款处理。具体验收时间和地点由双方协商确定。

3.如因甲方原因导致验收延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任及赔偿标准

1.如因乙方的过错导致加工承揽事项未能按时完成或产品质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体赔偿责任包括：重新生产或退款处理；赔偿甲方因此造成的损失等。

2.如因甲方的过错导致加工承揽事项未能按时完成或验收延误，甲方应承担相应的违约责任。具体赔偿责任包括：支付逾期违约金；赔偿乙方因此造成的损失等。

3.违约金的计算方式为：按照合同总金额的%计算违约金。具体计算时间和方式由双方协商确定。如违约金不足以弥补实际损失，违约方应继续承担赔偿责任。

六、争议解决及管辖法院

1.如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体管辖法院为：XX市XX区人民法院。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。同时，双方应尊重法院判决结果，按照判决结果履行相应的义务。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分内容。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解除本合同并处理相关事宜。

篇2

甲方（定作人）：XXX，联系电话：XXX-XXXX-XXXX，地址：XXXXXXXXX。

乙方（承揽人）：XXX，联系电话：XXX-XXXX-XXXX，地址：XXXXXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议：

一、委托加工项目

1.甲方委托乙方进行XX加工，具体规格、型号、数量等详见附件1。

2.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成加工任务，并确保产品质量符合甲方要求。

二、加工承揽费用及支付方式

1.加工承揽费用为XX元，具体费用明细详见附件2。

2.甲方应在签订合同后XX个工作日内向乙方支付XX元作为预付款。

3.乙方完成加工任务并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。

4.乙方需提供相应的发票作为收款凭证。

三、交货期限和地点

1.乙方应在签订合同后XX个工作日内完成加工任务，并交付给甲方。

2.交货地点为甲方的XX地址。

四、质量标准及验收方式

1.乙方应确保加工产品的质量标准符合甲方要求。

2.甲方应在收到产品后XX个工作日内进行验收，验收标准为XX。

3.如产品存在质量问题