有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
交房延期赔偿合同标准文本
第一篇范文：合同编号：__________
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方因故延期交房事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、交房延期原因
1.甲方因下列原因导致交房延期：
（1）不可抗力因素，如自然灾害、战争、政府行为等；
（2）甲方在建设过程中，因设计变更、材料供应、施工质量等原因导致工期延误；
（3）乙方在签订合同时未明确约定交房日期，导致甲方无法按时交房。
二、交房延期赔偿标准
1.甲方因上述原因导致交房延期，应向乙方支付赔偿金。
2.赔偿金计算方式如下：
（1）自合同约定的交房日期起至实际交房日期止，每延迟一日，甲方应向乙方支付相当于房屋总价款千分之二的赔偿金；
（2）如甲方在合同约定的交房日期前一个月内仍未完成交房，乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付相当于房屋总价款百分之十的违约金。
三、赔偿金的支付
1.甲方应在实际交房日期前一个月内，将赔偿金支付至乙方指定的账户。
2.如甲方未按约定支付赔偿金，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金按每日万分之五计算。
四、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
五、其他
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
附件：
1.房屋买卖合同
2.交房延期原因证明材料
3.甲方银行账户信息
4.乙方银行账户信息
5.其他与本合同相关的文件
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
代表人（签字）：__________
代表人（签字）：__________
签订日期：__________
第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导
合同编号：__________
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方因故延期交房事宜，经三方友好协商，达成如下协议：
一、合同主体及定义
1.甲方：房屋所有权人，负责房屋的建设和交付。
2.乙方：房屋购买人，享有房屋的购买权。
3.丙方：房屋建设监理单位，负责对甲方房屋建设过程进行监督管理。
二、交房延期原因及责任
1.甲方因下列原因导致交房延期：
（1）不可抗力因素，如自然灾害、战争、政府行为等；
（2）甲方在建设过程中，因设计变更、材料供应、施工质量等原因导致工期延误；
（3）乙方在签订合同时未明确约定交房日期，导致甲方无法按时交房。
2.丙方对上述原因导致的交房延期负有监督责任，如丙方未能履行监督职责，导致交房延期，丙方应承担相应的责任。
三、赔偿金及支付方式
1.甲方因上述原因导致交房延期，应向乙方支付赔偿金。
2.赔偿金计算方式如下：
（1）自合同约定的交房日期起至实际交房日期止，每延迟一日，甲方应向乙方支付相当于房屋总价款千分之二的赔偿金；
（2）如甲方在合同约定的交房日期前一个月内仍未完成交房，乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付相当于房屋总价款百分之十的违约金。
3.丙方在赔偿金支付过程中，应协助甲方履行支付义务，并承担相应的责任。
四、甲方的权益保障
1.甲方有权要求丙方提供详细的房屋建设进度报告，确保房屋建设质量。
2.甲方有权要求丙方对房屋建设过程中的违规行为进行纠正，包括但不限于设计变更、材料供应、施工质量等方面。
3.甲方有权要求丙方对房屋建设过程中的延误进行解释，并采取有效措施加快工程进度。
五、乙方的违约及限制条款
1.乙方在签订合同时，应明确约定交房日期，如因乙方原因导致交房日期延误，乙方应承担相应的责任。
2.乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
六、丙方的责权利
1.丙方有权要求甲方提供必要的建设资料，以确保监理工作的顺利进行。
2.丙方有权对甲方提供的建设资料进行审核，并提出合理的建议。
3.丙方有权对房屋建设过程中的质量问题进行监督，并提出整改意见。
七、争议解决
1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及附件
1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。
2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。
附件：
1.房屋买卖合同
2.交房延期原因证明材料
3.甲方银行账户信息
4.乙方银行账户信息
5.丙方监理资质证明
6.其他与本合同相关的文件
第三方介入的意义和目的：
丙
文档评论（0）