地面施工合同范本(2025年).docx

地面施工合同范本(2025年)

合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程预算：__________

6.工程周期：__________

二、甲方义务

1.甲方应向乙方提供施工场地，并保证施工场地的安全和合法性。

2.甲方应向乙方提供施工图纸、施工方案及相关技术资料，并保证其真实、完整、有效。

3.甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合。

4.甲方应按照约定时间支付工程进度款和工程结算款。

5.甲方应承担因自身原因导致工程延期、停工的责任。

三、乙方义务

1.乙方应按照甲方的要求，完成施工任务，并保证施工质量和安全。

2.乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

3.乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全生产规章制度。

4.乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术资料，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。

5.乙方应承担自身施工过程中产生的一切税费和费用。

四、工程价款及支付方式

1.本工程的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.甲方支付工程款的方式为：__________

3.工程进度款支付比例为：__________

4.工程结算款支付时间为：__________

五、工程质量及验收

1.乙方应按照约定的施工标准和质量要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收分为初步验收和最终验收，验收标准按照相关法律法规和行业标准执行。

3.初步验收合格后，乙方应按照验收意见进行整改，整改合格后进行最终验收。

4.最终验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并按照约定时间支付工程结算款。

六、违约责任

1.如甲方未按照约定时间支付工程进度款和工程结算款，应支付乙方违约金，违约金金额为应付工程款的__________%。

2.如乙方未按照约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的__________%。

3.如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、整改，并支付相应的赔偿金。

4.如甲方擅自变更合同内容，导致工程延期、停工，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程结算款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________

乙方代表（签字）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术资料

4.验收报告

5.工程进度款支付凭证

6.工程结算款支付凭证

7.违约金计算公式

8.法院诉讼文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程进度款和工程结算款，认定为违约行为。

2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。

3.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。

4.甲方擅自变更合同内容，导致工程延期、停工，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。

2.施工图纸：指用于指导施工的图纸和文件。

3.施工方案：指详细描述施工过程、施工方法、施工组织等方面的文件。

4.技术资料：指与施工相关的技术文件和资料。

5.违约金：指因违约行为而需要支付的金钱赔偿。

6.法院诉讼：指通过法院解决合同纠纷的方式。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按约定时间支付工程进度款。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促支付进度款，如有必要，可依法向法院提起诉讼。

2.问题：乙方未按约定时间完成工程。

解决办法：甲方有权要求乙方加快施工进度，如有必要，可依法向法院提起诉讼。

3.问题：乙方施工质量不符合约定。

解决办法：甲方应及时提出整改要求，乙方应按照甲方要求进行整改，如有必要，可依法向法院提起诉讼。

4.问题：甲方擅自变更合同内容。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，协商解决变更问题，如有必要，可依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的水电安装工程。

2.适用于各类建筑工程项目的外墙保温工程。

3.适用于各类