安装承揽合同的常用版本7篇.docx

安装承揽合同的常用版本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽的安装工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：_________

2.承包范围：_________

三、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.因甲方原因造成工程停工的，工期相应顺延。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：_________

2.验收标准：_________

3.验收方法：_________

4.验收时间：_________

5.甲方应在验收前向乙方提供必要的验收条件和配合。

五、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

4.甲方应按合同约定向乙方支付工程价款。如甲方违约，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、工程保修及售后服务

1.工程保修期：_________

2.保修范围：_________

3.保修责任：_________

4.售后服务内容：_________

5.甲方在保修期内应履行保修责任，如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任。

七、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任的承担方式及计算方法：_________

2.乙方违约责任的承担方式及计算方法：_________

3.因不可抗力导致违约的，违约方应承担相应的违约责任。但因不可抗力导致合同无法履行的，双方可以解除合同。

八、争议解决方式及管辖法院或仲裁机构的选择

1.争议解决方式：_________

2.管辖法院或仲裁机构的选择：_________

3.如因合同解释或履行发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。但仲裁或诉讼应以合同约定为准。如合同未约定，则按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。仲裁裁决具有法律约束力，双方应遵守仲裁裁决结果。诉讼判决结果以法院生效判决为准，双方应履行法院判决结果。在争议解决过程中，双方应继续履行合同中其他部分的约定。如有特殊原因需暂停履行的，应提前书面通知对方并协商处理。在争议解决过程中，双方应妥善保管相关证据材料，以便证明各自的主张。同时，双方应积极协助对方进行取证工作，以便尽快解决争议。九、合同生效条件及生效时间：_________十、其他约定事项：_________。以上合同条款经双方协商一致后达成，具有法律约束力。双方应认真履行合同约定，确保工程的顺利进行。同时，双方应本着诚实信用的原则，共同维护合同的稳定性和公正性。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行设备安装工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。

三、工程质量

1.乙方必须按照设计文件和技术标准施工，确保工程质量。

2.甲方对乙方提交的工程质量有异议的，可以委托具有相应资质的检测机构进行检测。检测费用由甲方承担。

3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应当负责返工或者返修，并承担因此造成的损失。

四、付款及结算方式

1.甲方应当在合同签订后支付乙方部分工程款，具体数额为工程造价的百分之_____。

2.乙方完成工程安装后，应当向甲方提交结算报告和结算资料。甲方收到结算报告和结算资料后，应当在_____个工作日内进行审核并支付剩余工程款。

3.甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付逾期