道路施工合同(范本)5篇.docx

道路施工合同(范本)5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

（3）因甲方不能按照合同规定提供必要的技术资料、设备、场地等而被迫停工。

第三条工程价款与支付方式

1.本合同工程总造价为人民币：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：_________

第四条双方负责事项

1.甲方负责事项：

（1）办理工程范围内土地使用权、树木及房屋拆迁补偿等手续，并承担其费用；

（2）办理施工许可证等相关手续，并承担其费用；

（3）提供施工用水、用电及进出场道路等设施；

（4）提供工程所需的全部施工图纸；

（5）负责技术监督和质量检测；

（6）组织有关单位进行竣工验收。

2.乙方负责事项：

（1）严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定和文明施工要求；

（2）做好施工记录、隐蔽工程验收记录和签证；

（3）做好施工组织设计、技术交底工作；

（4）按时完成合同约定的工程任务；

（5）负责竣工验收后的保修工作。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程价款，每逾期一天，需向乙方支付违约金_________元。

2.乙方若不按合同约定交付工程，每逾期一天，需向甲方支付违约金_________元。

3.若因乙方原因工程质量达不到合同约定的要求，需向甲方支付违约金_________元。

4.甲方若将工程转包给其他单位，需向乙方支付违约金_________元。

5.乙方若将工程转包给其他单位，需向甲方支付违约金_________元。

6.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方均不承担违约责任。但应及时向对方通报情况，以便协商解决方案。

7.甲方若擅自变更施工图纸或增加工程量，需承担相应的费用及违约责任。

8.乙方若擅自变更施工图纸或增加工程量，需承担相应的费用及违约责任。

9.若因一方原因导致合同无法继续履行，违约方需承担相应的违约责任。并赔偿因此给对方造成的全部损失。包括直接损失和间接损失。

10.其他违约责任：_________。

第六条争议解决方式

1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。并尊重法院的判决结果。若判决结果对一方不利。该方应自觉履行判决结果。并赔偿因此给对方造成的全部损失。包括直接损失和间接损失。若双方对判决结果有异议的。可在判决书送达之日起十五日内向上一级法院提起上诉。并遵守上诉程序的相关规定。在上诉过程中。双方应继续履行原合同的义务。并尊重上诉法院的判决结果。若上诉法院判决结果对一方不利。该方应自觉履行判决结果。并赔偿因此给对方造成的全部损失。包括直接损失和间接损失。在争议解决期间。双方应继续履行原合同的义务。直至争议解决完毕为止。但涉及工程价款、工期变更等实质性问题的争议解决方式应以书面形式确定并作为本合同的补充协议。其他争议解决方式应以相关法律法规的规定为准。并确保双方的合法权益得到保障。在争议解决期间双方不得以任何理由擅自停工或拒绝履行合同义务否则视为违约并承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________