消防水喷淋系统安装承包合同5篇.docx

消防水喷淋系统安装承包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方消防水喷淋系统安装事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.乙方在接到甲方通知后组织人员进场，工期按甲方要求进行。

2.乙方在施工中要充分考虑工期要求，合理组织施工力量，确保工期按时交付。

3.如遇下列情况，乙方需及时告知甲方，以便协商解决方案：

（1）工程量增加或减小；

（2）设计发生变更；

（3）施工条件发生变化。

三、质量与验收

1.乙方需严格按照消防水喷淋系统的相关标准和要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方在施工完成后，需进行自检，确保工程质量符合验收要求。

3.甲方将在施工完成后组织验收，验收标准和方法按照相关法规和行业标准执行。

4.如果验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止。

四、付款与结算

1.甲方将在合同签订后支付乙方工程总造价的30%作为预付款。

2.乙方在工期完成过半时，可向甲方提交进度款申请，甲方将支付工程总造价的50%。

3.乙方在工期完成后，需向甲方提交结算资料，甲方将在验收合格后支付工程总造价的20%。

4.结算方式：本工程采用定额计价方式结算。

5.发票：乙方需向甲方提供正式的税务发票。

五、违约责任

1.乙方在施工中如违反合同规定或消防水喷淋系统的相关标准和要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求为止。

2.如果乙方在施工过程中擅自停工或中途退场，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.如果甲方未按照合同约定支付款项或未提供必要的施工条件，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无法达成一致意见，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。

4.判决生效并执行后，双方应履行判决结果，确保合同得到有效执行。如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保合同的顺利实施。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经过双方协商并达成一致意见后书面确认。

3.合同终止后，双方应做好相关善后工作，确保合同终止后的相关事宜得到妥善处理。如因一方原因导致合同终止，该方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

4.在合同生效和终止过程中，双方应遵守相关法律法规和合同约定，确保合同的合法性和有效性。如违反合同约定或相关法律法规规定，应承担相应的法律责任。

八、其他事项

1.双方在履行合同过程中应严格遵守相关法律法规和合同约定。如违反合同约定或相关法律法规规定，应承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。如有其他未尽事宜或需要进一步的解释和说明，请按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释和处理。

篇2

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防水喷淋系统安装事宜，经友好协商，达成以下合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：__________________消防水喷淋系统安装项目。

2.工程地点：__________________。

3.工程内容：包括但不仅限于消防水喷淋系统的安装、调试及验收等。

二、承包方式

本工程采用包工包料方式，由乙方负责提供安装所需的所有材料，包括但不限于喷头、管道、阀门等，并负责施工安装、调试及验收等全部工作。

三、工程期限

1.工程开工日期：自本合同签订之日起XX日内开始。

2.工程竣工日期：自开工之日起XX日内完成。

四、工