现用家居装饰装修工程施工合同8篇.docx

现用家居装饰装修工程施工合同8篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方家居装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：____________________

2.工程承包方式：包工包料/清包工（双方根据实际情况选择填写）

3.工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格完成之日。

二、工程内容及要求

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保工程质量。

2.工程内容包括但不限于：水电改造、墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等（根据实际情况填写）。

3.双方对工程的特殊要求进行约定，如材料选用、施工细节等。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）________元整，（小写）￥________元。此价款为包工包料/清包工的总费用。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款，包括开工前预付款、进度款和竣工验收款等。具体支付比例及时间节点如下：开工前支付预付款______%；工程进度过半支付______%；竣工验收合格后支付尾款______%。

四、材料设备供应

1.乙方应按照约定供应施工所需的材料设备，确保质量合格。

2.甲方如需指定材料品牌或供应商，应提前告知乙方，并确保供应及时。

五、工程验收及保修

1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的验收资料。

2.甲方应在接到验收通知后的合理时间内进行验收，如有问题应及时提出并协商解决。

3.工程保修期为______年，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任及赔偿

1.甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。

3.若因甲方未按约定支付工程进度款导致工程停工，责任由甲方承担。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

4.本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（业主）：____________________（签字）

联系方式：____________________

日期：____年__月__日

乙方（施工单位）：____________________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：____________________

联系方式：____________________

日期：____年__月__日

篇2

甲方（业主）：____________________

地址：_________________________________________

联系方式：_________________________

身份证号码：_________________________

乙方（施工方）：____________________

地址：_________________________________________

联系方式：_________________________

营业执照号码：_________________________

资质证书号码：_________________________

鉴于甲方需要对其住宅进行装修装饰，现委托乙方承担施工任务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地址：甲方住宅所在地（详细地址）。

2.工程施工范围和内容：（具体装修项目列表）。

3.工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。具体明细见附件《预算表》。

二、工期约定

1.乙方应在签订合同后___日内开始施工，工期为___天。如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。

2.施工过程中，因甲方原因导致的停工或设计变更造成的工期延误，工期相应顺延。

三、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施