工程外包协议8篇.docx

工程外包协议8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将工程外包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程要求：_________

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，工期自乙方进场施工之日起计算。

2.乙方应在保证工程质量的前提下，按照甲方要求的工期完成施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，工程价款为_________元。

2.乙方进场施工后，甲方应按乙方实际完成的工程量支付工程进度款。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款项。

四、质量标准及验收方式

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量达到约定的标准。

2.乙方应在每个施工段完成后进行自检，确保工程质量符合要求。

3.甲方应在每个施工段完成后进行验收，并提出相应的整改意见。

4.最终验收在工程竣工验收合格后进行，验收标准为双方协商确定的质量标准。

五、违约责任及赔偿标准

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。整改期间的所有费用由乙方自行承担。

2.乙方如未能按时完成施工任务或施工质量达不到约定的标准，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。

3.甲方如未能按时支付工程进度款或竣工验收款，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。

4.因一方原因导致合同无法按时履行或无法完成施工任务，需承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任根据双方协商确定。

六、争议解决方式及管辖法院

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中如产生争议，应首先按照合同条款进行协商；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务。管辖法院为_________人民法院。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。对于争议部分的处理，应不影响其他条款的执行和合同的正常履行。

七、合同生效及终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保合同的顺利实施。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完成施工任务的情况，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向法院提起诉讼解除本合同。但应提前告知对方并做好相关准备工作以确保合同解除后的顺利进行。

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方外包工程给乙方进行承包施工一事，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模及技术要求：本工程包括_____________等内容，具体技术要求详见附件。

二、工程期限

1.工程开工日期：_______年____月____日。

2.工程竣工日期：_______年____月____日。

三、工程费用及支付方式

1.工程费用计算方式：按照实际完成工程量计算费用。

2.工程费用支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式和时间详见附件。

3.工程保修及后期维护费用：工程竣工后，乙方负责保修一年。保修期满后，如有需要，双方另行协商后期维护费用。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方现行有关施工质量验收规范、标准以及甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告，甲方组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。