建设项目成本合同书样本2024版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设项目成本合同书样本2024版B版

本合同目录一览

1.总则

1.1合同定义

1.2合同签订主体

1.3合同效力

2.建设项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3支付方式

3.4发票开具

4.合同履行

4.1承包人义务

4.2发包人义务

4.3工期要求

4.4质量标准

5.变更与解除

5.1合同变更

5.2合同解除

6.违约责任

6.1承包人违约

6.2发包人违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

8.合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更程序

8.3合同终止条件

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约责任

10.合同的附件

10.1附件清单

10.2附件的有效性

11.法律适用与争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

12.其他条款

12.1合同的解释权

12.2合同的修订

12.3合同的份数

13.合同签订日期

13.1签订日期

14.合同双方盖章及签字

14.1发包人签字

14.2承包人签字

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1合同定义

1.2合同签订主体

甲方：营业执照号：_____，地址：_____，法定代表人：_____，联系方式：_____。

乙方：营业执照号：_____，地址：_____，法定代表人：_____，联系方式：_____。

1.3合同效力

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的有效期至项目完成并经甲方确认合格之日止。合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方代表签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

第二条建设项目概述

2.1项目名称：_____。

2.2项目地点：_____。

2.3项目规模：_____。

2.4项目内容：乙方根据甲方的要求，对项目的成本进行控制，确保项目在预算范围内完成，并按照合同约定的时间、质量等要求提供相关服务。

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币（大写）：_____元整（小写）：_____元。

3.2价格调整机制：双方约定，如因市场行情变化等原因导致成本发生较大变化，可以按照合同约定的价格调整机制进行调整。

3.3支付方式：甲方按照乙方实际完成的工作进度，分阶段支付合同款项。具体支付方式和进度由双方在合同附件中约定。

3.4发票开具：乙方应按照甲方要求，向甲方开具正规发票。

第四条合同履行

4.1承包人义务

乙方应按照合同约定，完成项目的成本控制工作，并保证项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。

4.2发包人义务

甲方应按照合同约定，及时支付合同款项，提供乙方开展成本控制工作所需的相关资料和条件。

4.3工期要求

乙方应保证项目在合同约定的工期内完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.4质量标准

乙方应按照合同约定的质量标准完成项目，如项目质量不符合约定，乙方应承担相应的质量整改和赔偿责任。

第五条变更与解除

5.1合同变更

合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

5.2合同解除

合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方的要求做好项目的交接工作，并承担相应的违约责任。

第六条违约责任

6.1承包人违约

乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2发包人违约

甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

第七条争议解决

7.1协商解决

合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

7.2调解解决

如协商不成，双方可以自愿寻求第三方调解，将争议提交_____进行调解。

7.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.4法律途径

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第八条合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的有效期至项目完成并经甲方确认合格之日止。

8.2合同变更程序

合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

8.3合同终止条件