建设工程施工意向书(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工意向书(2024版)

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

1.5工程投资估算

2.合同双方

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

3.6违约金

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量保证措施

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工工期

5.2进度计划

5.3延期违约责任

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量要求

6.4设备质量要求

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3保险责任

8.环境保护

8.1环保要求

8.2环保措施

8.3环保验收

9.合同的变更与解除

9.1变更条件

9.2解除条件

9.3变更与解除的程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点

10.3仲裁效力

11.违约责任

11.1承包人违约

11.2发包人违约

11.3违约赔偿

12.合同的生效、变更与终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同终止条件

13.其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

13.4法律适用

13.5争议解决

14.附件

14.1工程设计文件

14.2施工图纸

14.3技术规范

14.4工程量清单

14.5合同价的明细表

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方商定的工程名称填写。

1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：包括工程的总占地面积、总建筑面积、建筑高度等。

1.4工程性质：根据工程的用途，如住宅、商业、公共设施等。

1.5工程投资估算：整个工程预计的投资总额。

第二条合同双方

2.1发包人：指具有工程发包主体资格的一方，具体名称需填写。

2.2承包人：指具有工程承包主体资格的一方，具体名称需填写。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方商定的工程合同总金额。

3.2价格调整机制：双方商定的价格调整条件和方式。

3.3预付款：双方商定的预付款金额和支付时间。

3.4进度付款：双方商定的进度付款方式和付款时间。

3.5竣工结算：双方商定的工程竣工后的结算方式和时间。

3.6违约金：双方商定的违约金计算方式和支付标准。

第四条工程质量

4.1质量标准：按照国家或行业相关标准执行，具体标准需明确。

4.2质量保证措施：承包人应采取的质量保证措施和流程。

4.3质量验收：工程验收的标准、程序和责任主体。

第五条工程进度

5.1施工工期：双方商定的工程开工日期和竣工日期。

5.2进度计划：承包人提交的工程进度计划和关键节点。

5.3延期违约责任：工程延期时的违约责任和赔偿标准。

第六条材料与设备

6.1材料供应：材料供应的责任主体、供应时间和质量要求。

6.2设备供应：设备供应的责任主体、供应时间和质量要求。

6.3材料质量要求：材料质量标准和相关检测要求。

6.4设备质量要求：设备质量标准和相关检测要求。

第八条施工安全

8.1安全措施：承包人应采取的安全措施和安全管理体系。

8.2安全事故处理：安全事故的应急预案和处理程序。

8.3保险责任：双方商定的保险购买责任和赔偿标准。

第九条环境保护

9.1环保要求：工程应满足的环保要求和标准。

9.2环保措施：承包人应采取的环保措施和流程。

9.3环保验收：工程环保验收的标准和程序。

第十条合同的变更与解除

10.1变更条件：合同变更的条件和程序。

10.2解除条件：合同解除的条件和程序。

10.3

变更与解除的程序：变更或解除合同的申请、审批和执行流程。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：双方商定的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

11.2仲裁地点：双方商定的仲裁地点。

11.3仲裁效力：仲裁裁决的效力及其执行。

第十二条违约责任

12.1承包人违约：承包人不履行合同义务或履行不符合约定的责任。

12.2发包人违约：发包人不履行合同义务或履行不符合约定的责任。

12.3违约赔偿：违约方应承担的赔偿责任和计算方式。

第十三条合同的生效、变更与终止

13.1合同生效条件：合同生效的前提条件和时间。

13.2合同变更