房屋认购协议通用2024 .docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

房屋认购协议通用20241

本合同目录一览

第一条房屋信息

1.1房屋地址

1.2房屋面积

1.3房屋户型

1.4房屋楼层

1.5房屋朝向

第二条认购金额

2.1认购金

2.2首付款

2.3贷款金额

2.4总价

第三条付款方式及时间

3.1付款方式

3.2付款时间

第四条交付日期

4.1房屋交付日期

第五条认购条件

5.1购房者资质

5.2购房者身份证明

第六条合同解除

6.1解除条件

6.2解除责任

第七条违约责任

7.1购房者违约

7.2开发商违约

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

第九条合同变更

9.1变更条件

9.2变更程序

第十条房屋登记

10.1登记时间

10.2登记费用

第十一条售后服务

11.1保修范围

11.2保修时间

第十二条合同的有效期

12.1有效期

12.2有效期终止条件

第十三条其他约定

13.1双方的其他约定

第十四条附件

14.1附件列表

第一部分：合同如下：

第一条房屋信息

1.1房屋地址：市区街道号

1.2房屋面积：平方米

1.3房屋户型：室厅卫

1.4房屋楼层：层

1.5房屋朝向：朝

第二条认购金额

2.1认购金：人民币元整

2.2首付款：人民币元整

2.3贷款金额：人民币元整

2.4总价：人民币元整

第三条付款方式及时间

3.1付款方式：

3.1.1购房者应按照约定的付款时间，将认购金、首付款及贷款金额支付给开发商。

3.1.2付款方式包括但不限于银行转账、支票、现金等。

3.1.3购房者未按照约定的付款时间支付款项的，每逾期一日，应按照逾期金额的0.5%支付违约金。

3.2付款时间：

3.2.1认购金：自本协议签订之日起七个工作日内支付。

3.2.2首付款：自开发商通知购房者办理首付款之日起十个工作日内支付。

3.2.3贷款金额：购房者在办理贷款手续后，按照贷款银行的要求支付。

第四条交付日期

4.1房屋交付日期：自本协议签订之日起个工作日内。

第五条认购条件

5.1购房者资质：

5.1.1购房者应具有完全民事行为能力。

5.1.2购房者应符合国家关于购房的法律法规规定的其他条件。

5.2购房者身份证明：购房者应向开发商提供有效的身份证明文件，包括但不限于身份证、护照等。

第六条合同解除

6.1解除条件：

6.1.1在本协议签订后，购房者因特殊原因无法继续履行合同的，可以解除合同。

6.1.2开发商因特殊原因无法继续履行合同的，可以解除合同。

6.2解除责任：

6.2.1购房者解除合同的，应按照本协议约定的比例向开发商支付违约金。

6.2.2开发商解除合同的，应双倍返还购房者已支付的认购金。

第七条违约责任

7.1购房者违约：

7.1.1购房者未按照约定的时间、金额支付款项的，每逾期一日，应按照逾期金额的0.5%支付违约金。

7.1.2购房者未按照本协议约定的条件购买房屋的，应向开发商支付违约金，具体金额双方协商确定。

7.2开发商违约：

7.2.1开发商未按照约定的时间交付房屋的，应按照逾期交付日期每天向购房者支付违约金，违约金金额为购房款的0.5%。

7.2.2开发商未按照约定的条件交付房屋的，应承担相应的违约责任，具体金额双方协商确定。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至仲裁委员会仲裁。

8.2仲裁地点：市

第九条合同变更

9.1变更条件：

9.1.1

在本协议有效期内，经双方协商一致，可以对协议内容进行变更。

9.1.2变更协议应采用书面形式，并由双方签字或盖章确认。

9.2变更程序：

9.2.1双方书面提出变更请求，明确变更的内容和理由。

9.2.2经双方协商一致，达成变更协议。

9.2.3变更协议自双方签字或盖章之日起生效。

第十条房屋登记

10.1登记时间：自房屋交付之日起个工作日内。

10.2登记费用：登记费用按国家有关规定由购房者承担。

第十一条售后服务

11.1保修范围：房屋主体结构、设备设施及附属设施。

11.2保修时间：自房屋交付之日起计算，保修期限为年。

第十二条合同的有效期

12.1有效期：自本协议签订之日起至房屋交付