建设工程合同及合同管理(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程合同及合同管理(2024版)

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3监理方

1.4工程范围及定义

2.合同条款

2.1合同的签订与生效

2.2合同的履行与变更

2.3合同的解除与终止

2.4违约责任

3.工程质量与标准

3.1工程质量要求

3.2工程标准及规范

3.3工程验收与保修

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误

4.3工期提前

5.工程造价与支付

5.1工程预算

5.2工程决算

5.3工程支付

5.4工程变更费用

6.材料设备供应

6.1材料设备供应责任

6.2材料设备质量要求

6.3材料设备验收

7.施工安全与环境保护

7.1施工安全管理

7.2施工安全事故处理

7.3环境保护与绿化

8.合同争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径解决

9.合同的转让与分包

9.1合同转让

9.2分包管理

9.3分包合同管理

10.合同信息与必威体育官网网址

10.1信息交流

10.2必威体育官网网址义务

11.合同的监督与管理

11.1监理职责

11.2工程质量监督

11.3工程进度监督

12.合同附件

12.1工程设计文件

12.2施工图纸

12.3合同协议书

13.合同的生效、修改与废止

13.1合同生效条件

13.2合同修改

13.3合同废止

14.合同的法律适用与争议解决

14.1法律适用

14.2争议解决方式

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3监理方

1.4工程范围及定义

本合同所涉及的工程范围为（工程名称），工程地点为（地点），工程内容具体为（详细描述工程内容）。

第二条合同条款

2.1合同的签订与生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.2合同的履行与变更

双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。合同的变更需经双方协商一致，并书面确认。

2.3合同的解除与终止

合同的解除与终止需经双方协商一致，并书面确认。合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求妥善处理与工程相关的遗留问题。

2.4违约责任

违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第三条工程质量与标准

3.1工程质量要求

乙方应按照合同约定的工程质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规范和标准。

3.2工程标准及规范

乙方应按照国家和行业的相关标准及规范进行施工，包括但不限于（列举具体标准及规范）。

3.3工程验收与保修

工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期自验收合格之日起计算。

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划

乙方应根据甲方提供的工程进度计划进行施工，并确保工程按期完成。

4.2工期延误

因乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付逾期竣工违约金，具体金额和计算方式按照合同约定执行。

4.3工期提前

因乙方原因导致工期提前的，甲方不支付任何额外费用。

第五条工程造价与支付

5.1工程预算

工程预算金额为（金额），具体预算明细见附件。

5.2工程决算

工程决算金额根据实际工程量进行计算，具体决算金额在工程验收合格后确定。

5.3工程支付

甲方根据乙方提交的工程进度报告和实际完成情况，按照合同约定支付工程进度款。

5.4工程变更费用

工程变更导致的费用增加，需经双方协商一致，并按照合同约定进行支付。

第六条材料设备供应

6.1材料设备供应责任

乙方负责采购并供应合同约定的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。

6.2材料设备质量要求

乙方供应的材料和设备应符合国家和行业的相关质量标准。

6.3材料设备验收

甲方或其委托的监理机构对乙方供应的材料和设备进行验收，验收不合格的，乙方应负责更换或修复。

第八条合同争议解决

8.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。

8.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。

8.4法律途径解决

如仲裁不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条合同的转让与分包

9.1合同转让

未经甲方同意，乙方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。

9.2