瓷砖样板房合同8篇.docx

瓷砖样板房合同8篇

篇1

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：瓷砖样板房

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：本工程包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的瓷砖铺设工作。具体施工内容详见施工图纸和甲方的要求。

二、合同工期

1.合同工期：本工程自合同签订之日起，乙方必须按照甲方的施工进度要求，按时完成施工任务。具体工期根据甲方施工进度进行调整。

2.乙方必须严格按照甲方要求的工期节点完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方将承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程的总造价为人民币__________元整（￥__________）。该造价已包括材料费、人工费、管理费及税金等全部费用。具体价格根据市场情况和甲方预算进行调整。

2.支付方式：甲方将按照施工进度和乙方完成的施工任务进行分期付款。具体支付节点和金额由双方协商确定，并签署支付凭证。工程竣工验收合格后，甲方将支付乙方的全部款项。

四、施工要求和质量标准

1.施工要求：乙方必须按照施工图纸和甲方的要求进行施工，确保施工质量符合标准。在施工过程中，乙方要严格控制施工误差，确保施工结果的准确性。

2.质量标准：本工程的质量标准为优质工程。乙方必须确保施工结果符合甲方的要求，并通过甲方的验收。如因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方将承担全部责任并进行整改。

五、材料管理

1.乙方负责提供施工所需的全部材料，并确保材料的质量符合标准。在材料采购过程中，乙方要严格控制成本，确保材料的性价比最优。

2.甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现材料质量问题或规格型号不符，甲方有权要求乙方进行更换或退货处理。

3.乙方应妥善保管施工现场的材料和设备，防止被盗或损坏。如因乙方原因造成材料损失或损坏，乙方将承担全部责任并进行赔偿。

六、安全管理

1.乙方在施工过程中要严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。在施工现场要设置必要的安全警示标志和安全防护措施。

2.乙方要加强施工人员的安全培训和教育，提高施工人员的安全意识。在发现安全隐患时，要及时进行整改并上报甲方。

3.如因乙方原因造成安全事故或人员伤亡，乙方将承担全部责任并进行赔偿。甲方有权要求乙方进行整改或终止合同。

七、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或竣工结算款，每逾期一天，应向乙方支付违约金__________元整（￥__________）。若甲方逾期超过__________天未支付款项，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

2.乙方若不能按合同约定的工期完成施工任务或施工质量不符合标准，每逾期一天或每出现一次质量问题，应向甲方支付违约金__________元整（￥__________）。若乙方逾期超过__________天未完成施工任务或质量问题严重，甲方有权解除合同，并要求乙方进行整改或赔偿损失。

3.甲乙双方若违反本合同其他条款的规定，违约方应向守约方支付违约金。若违约金不足以弥补守约方的损失，违约方还应赔偿守约方的实际损失。

八、争议解决方式

1.甲乙双方因本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规和诉讼程序的规定。判决生效并执行完毕后，双方应继续履行本合同的其他条款。若一方不履行判决义务，另一方有权向人民法院申请强制执行。在争议解决期间，双方应停止与争议有关的施工活动，并妥善保管相关资料和证据。待争议解决后，再根据法院判决继续施工或解除合同进行处理。同时双方应注意必威体育官网网址义务和防止损失扩大化等事项的发生。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（设计单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方为甲方设计瓷砖样板房事宜，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：_________

2.项目地点：_________

3.项目规模：_________

4.设计范围：本次设计包括瓷砖样板房的平面设计、效果图设计、材料选择与搭配、装修