施工人力承包协议范本(2024年)版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

施工人力承包协议范本(2024年)版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3丙方名称及地址

1.4术语定义

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程量

2.5工程进度

第三条承包范围及人数

3.1承包范围

3.2承包人数

3.3人员组成

3.4丙方职责

第四条合同价格及支付方式

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3支付方式

4.4进度付款

4.5质量保证金

第五条施工要求及质量标准

5.1施工规范

5.2质量标准

5.3材料要求

5.4安全要求

第六条工期及进度

6.1工期要求

6.2进度计划

6.3延期违约金

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件

7.2解除条件

7.3变更和解除的程序

第八条违约责任

8.1甲方违约

8.2乙方违约

8.3丙方违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2管辖法院

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3违约责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力的后果

11.3不可抗力的通知

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同终止条件

第十三条其他条款

13.1税费

13.2保险

13.3环境保护

13.4法律适用

13.5合同附件

第十四条合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

14.4签字盖章

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

甲方名称：[甲方全称]

甲方地址：[甲方详细地址]

1.2乙方名称及地址

乙方名称：[乙方全称]

乙方地址：[乙方详细地址]

1.3丙方名称及地址

丙方名称：[丙方全称]

丙方地址：[丙方详细地址]

1.4术语定义

第二条工程概况

2.1工程名称

工程名称为：[工程名称]

2.2工程地点

工程地点：[工程地点]

2.3工程内容

工程内容包括：[具体工程内容]

2.4工程量

工程量为：[工程总量]

2.5工程进度

工程进度安排：[详细工程进度安排]

第三条承包范围及人数

3.1承包范围

承包范围包括：[具体承包范围]

3.2承包人数

承包人数为：[具体人数]

3.3人员组成

乙方应按照甲方要求，提供符合工程需求的人员，人员组成包括：[人员组成详情]

3.4丙方职责

丙方的职责包括：[丙方具体职责]

第四条合同价格及支付方式

4.1合同总价

本合同总价款为：[合同总价]元（大写：[合同总价大写]）。

4.2价格调整

价格调整的条件和方式：[详细说明价格调整的条件和方式]

4.3支付方式

4.4进度付款

进度付款的期限和比例：[详细进度付款期限和比例]

4.5质量保证金

第五条施工要求及质量标准

5.1施工规范

5.2质量标准

5.3材料要求

5.4安全要求

第六条工期及进度

6.1工期要求

工程工期为：[工期天数]天。

6.2进度计划

乙方向甲方提交详细的工程进度计划，并按照计划执行。

6.3延期违约金

工程延期时，乙方应支付给甲方延期违约金，具体金额和计算方式：[延期违约金详情]

第八条违约责任

8.1甲方违约

8.2乙方违约

8.3丙方违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

本合同争议的解决方式为：[争议解决方式，如仲裁、诉讼等]

9.2管辖法院

争议解决的管辖法院为：[法院名称]

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

必威体育官网网址内容包括：[必威体育官网网址信息的具体内容]

10.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为：[必威体育官网网址期限的具体时间]

10.3违约责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。

11.2不可抗力的后果

因不可抗力导致工程不能按期完成或产生其他损失的，各方互不承担责任。

11.3不可抗力的通知

一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，应立即通知其他方，并在不可抗力结束后尽快采取措施减少损失。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

本合同自各方签字盖章之日起生效。

12.2合同变更程序

合同变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。

12.3合同终止条件

第十三条其他条款

13.1税费

各方应依法承担合同相