建设工程施工合同补充协议范本2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同补充协议范本2024年通用

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同金额

3.1合同总价

3.2预付款

3.3进度付款

3.4竣工结算

4.工程期限

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3延期及违约责任

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量保证

5.3质量检验

6.材料设备

6.1材料设备供应

6.2材料设备质量

6.3材料设备验收

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

8.环境保护

8.1环境保护措施

8.2环保验收

8.3环保责任

9.变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

9.3变更解除后的处理

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

11.违约责任

11.1发包人违约

11.2承包人违约

11.3违约赔偿

12.保险

12.1保险责任

12.2保险办理

12.3保险费用

13.必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

13.3必威体育官网网址责任

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同效力

14.4附件说明

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。

1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

第二条合同主体

2.1发包人：指出让土地使用权、提供建设资金并承担相应法律责任的法人或其他组织。

2.2承包人：承担工程建设的法人或其他组织，具备相应的施工资质。

第三条合同金额

3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税费等。

3.2预付款：合同总价的一定比例，作为承包人施工的启动资金。

3.3进度付款：工程进度达到约定的百分比时，发包人应支付的款项。

3.4竣工结算：工程竣工后，根据实际完成情况，双方进行最终结算的款项。

第四条工程期限

4.1开工日期：双方约定的工程正式开工的日期。

4.2竣工日期：双方约定的工程竣工交付的日期。

4.3延期及违约责任：因承包人原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程应达到的国家标准、行业标准和地方标准。

5.2质量保证：承包人应采取的措施确保工程质量，包括质量管理体系、施工工艺等。

5.3质量检验：工程质量的检验、试验及验收程序，包括材料、构件的检验等。

第六条材料设备

6.1材料设备供应：发包人负责供应的材料和设备，包括但不限于建筑材料、构件、设备等。

6.2材料设备质量：发包人供应的材料和设备应符合国家、行业和地方的有关标准和要求。

6.3材料设备验收：双方共同对发包人供应的材料和设备进行验收，确保质量合格。

第八条施工安全

8.1安全措施：承包人应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。

8.2安全事故处理：一旦发生安全事故，双方应立即启动应急预案，妥善处理事故，并按照相关法律法规承担相应责任。

8.3安全生产责任：承包人应对施工现场的安全生产全面负责，发包人应积极配合承包人开展安全生产工作。

第九条环境保护

9.1环境保护措施：承包人应采取有效措施，防止施工过程中的噪音、粉尘、废水等对周围环境造成污染。

9.2

环保验收：工程竣工后，承包人应按照相关法律法规要求，组织环保验收。

9.3环保责任：承包人应对因施工导致的环保问题承担责任，并依法赔偿由此给发包人造成的损失。

第十条变更与解除

10.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。

10.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他法定情形，导致合同无法继续履行，双方协商一致可以解除合同。

10.3变更解除后的处理：合同变更或解除后，双方应按照约定处理未履行部分，并承担相应的法律责任。

第十一条争议解决

11.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

11.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解。

11.3仲裁解决：调解不成时，双方约定提交仲裁委员会进行仲裁。

11.