建设工程施工合同的主要作用(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同的主要作用(2024版)

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3监理方

1.4施工地点

1.5施工项目

1.6合同金额

1.7工程质量

1.8工程进度

2.合同条款

2.1承包范围

2.2承包方式

2.3工程价款支付

2.4工期延误

2.5工程变更

2.6质量保修

2.7安全生产

2.8违约责任

3.合同履行

3.1承包方义务

3.2发包方义务

3.3监理方义务

3.4施工设备及材料

3.5施工人员

3.6工程验收

4.合同变更和解除

4.1合同变更

4.2合同解除

5.争议解决

5.1协商解决

5.2调解解决

5.3仲裁解决

5.4法律途径

6.合同的生效、终止和解除

6.1合同生效

6.2合同终止

6.3合同解除

7.合同的附件

7.1施工图纸

7.2技术规范

7.3工程量清单

7.4合同价款明细表

8.合同的签订和备案

8.1合同签订

8.2合同备案

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约必威体育官网网址条款

10.合同的解释和适用

10.1合同解释

10.2适用法律

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2强制性规定

11.3合同的转让

12.合同的附件

12.1施工图纸

12.2技术规范

12.3工程量清单

12.4合同价款明细表

13.合同的签订和备案

13.1合同签订

13.2合同备案

14.合同的生效、终止和解除

14.1合同生效

14.2合同终止

14.3合同解除

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方：指根据本合同承担工程发包职责的甲方公司，具体名称见合同附件。

1.2承包方：指根据本合同承担工程施工职责的乙方公司，具体名称见合同附件。

1.3监理方：指根据本合同承担工程监理职责的丙方公司，具体名称见合同附件。

1.4施工地点：指本合同项下工程的具体施工地点，具体位置见合同附件。

1.5施工项目：指本合同项下承包方应完成的工程内容，具体项目见合同附件。

1.6合同金额：指本合同项下工程的总合同金额，具体金额见合同附件。

1.7工程质量：应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。

1.8工程进度：按照合同约定的时间表完成工程的各个阶段。

第二条合同条款

2.1承包范围：承包方应按照合同约定完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。

2.2承包方式：本工程采用固定总价承包方式，具体价格见合同附件。

2.3工程价款支付：发包方按照工程进度支付工程价款，具体支付方式和时间见合同附件。

2.4工期延误：因承包方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。

2.5工程变更：如遇工程变更，应按照合同约定办理变更手续，具体变更内容见合同附件。

2.6质量保修：承包方应对工程质量承担保修责任，保修期限见合同附件。

2.7安全生产：承包方应按照相关法律法规和合同约定，做好施工现场的安全生产管理工作。

2.8违约责任：违反合同约定的，应承担相应的违约责任，具体违约责任见合同附件。

第八条合同履行

8.1承包方义务：按照合同约定完成工程施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。

8.2发包方义务：提供施工场地、办理相关手续、支付工程价款等。

8.3

监理方义务：对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

8.4施工设备及材料：承包方应按照合同约定提供施工设备及材料，具体内容见合同附件。

8.5施工人员：承包方应按照合同约定配备合格的施工人员，具体要求见合同附件。

8.6工程验收：工程完成后，发包方、承包方、监理方共同进行验收，具体验收标准和流程见合同附件。

第九条合同变更和解除

9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订补充协议，具体变更内容见合同附件。

9.2合同解除：合同履行过程中，如发生合同解除情况，应按照合同约定办理解除手续，具体解除条件见合同附件。

第十条争议解决

10.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，应通过双方协商解决。

10.2调解解决：协商不成时，可以申请第三方调解，具体调解机构见合同附件。

10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁，具体仲裁机构见合同附件。

10.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向合同约定的法院提起