有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工合同固定总价(2024版)
本合同目录一览
1.总则
1.1合同签订的依据
1.2合同文件的组成
1.3合同的生效和解释
2.工程概况
2.1工程简介
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程质量标准
3.合同价格
3.1固定总价
3.2价格的调整
3.3价格的支付
3.4价格的变更
4.工期
4.1工期延误
4.2工期提前
4.3工期延长
5.施工质量
5.1施工标准
5.2施工材料
5.3施工工艺
5.4质量验收
6.施工安全
6.1安全责任
6.2安全措施
6.3安全事故的处理
7.合同的变更和解除
7.1合同变更的条件
7.2合同解除的条件
8.违约责任
8.1承包商的违约责任
8.2业主的违约责任
9.争议解决
9.1争议的解决方式
9.2仲裁或诉讼的地点和法院
10.合同的终止
10.1合同终止的条件
10.2合同终止后的处理
11.附则
11.1合同的签订日期
11.2合同的有效期
11.3合同的附件
12.其他条款
12.1必威体育官网网址条款
12.2知识产权保护
12.3不可抗力
13.签字盖章
13.1承包商签字盖章
13.2业主签字盖章
14.附件
14.1工程图纸
14.2技术规范
14.3材料设备清单
14.4其他相关文件
第一部分：合同如下：
第一条总则
1.1合同签订的依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规的规定，双方平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同协商签订的。
1.2合同文件的组成
本合同由合同、附件和补充协议等组成。附件包括工程图纸、技术规范、材料设备清单等。补充协议是对本合同的补充和细化，与本合同具有同等法律效力。
1.3合同的生效和解释
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的解释权归双方共同所有，合同条款如有未尽事宜，双方应本着公平原则另行商定。
第二条工程概况
2.1工程简介
工程名称为：X建设工程
工程内容包括：建筑工程、安装工程、装修工程等。
2.2工程地点
工程位于：X省X市X区X路X号。
2.3工程规模
工程占地面积为X平方米，建筑总面积为X平方米。
2.4工程质量标准
工程质量应符合国家现行有关标准、规范和规定，达到优良等级。
第三条合同价格
3.1固定总价
本合同采用固定总价方式，工程总价款为人民币X元（大写：X元整）。
3.2价格的调整
合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程量增减或材料价格变动，双方可按合同约定的调整办法进行价格调整。
3.3价格的支付
（1）预付款：合同签订后，业主支付承包商工程总价款的30%作为预付款。
（2）进度款：工程进度达到合同约定的节点后，业主按实际完成工程量支付相应进度款。
（3）尾款：工程验收合格后，业主支付承包商剩余的70%工程款。
3.4价格的变更
合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价款发生变动，双方应按合同约定的变更程序办理。
第四条工期
4.1工期延误
（1）由于业主原因导致工期延误，承包商有权要求延长工期和（或）增加费用。
（2）由于承包商原因导致工期延误，业主有权要求承包商支付违约金。
4.2工期提前
承包商如需提前完成工程，应征得业主同意，并按约定的条件办理。
4.3工期延长
工程验收合格后，实际工期与合同约定的工期不符，双方按约定的条件办理。
第五条施工质量
5.1施工标准
工程质量应符合国家现行有关标准、规范和规定，达到优良等级。
5.2施工材料
承包商应按照设计文件和合同约定选用合格的施工材料，并保证材料质量。
5.3施工工艺
承包商应采用合理的施工工艺，确保工程质量。
5.4质量验收
工程验收合格后，业主支付剩余工程款。如验收不合格，承包商应按业主要求整改，并承担整改费用。
第六条施工安全
6.1安全责任
承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，对施工现场进行安全管理。
6.2安全措施
承包商应制定并落实施工现场安全措施，确保施工人员的人身安全和工程安全。
6.3安全事故的处理
工程安全事故的处理按照国家有关法律法规和合同约定办理。
第八条违约责任
8.1承包商的违约责任
（1）承包商未按合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。
（2）承包商擅自变更设计，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应责任。
（3
文档评论（0）