建筑工程施工协议2024版详细条款.docxVIP

建筑工程施工协议2024版详细条款

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3工期提前

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量验收

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料验收

6.4设备验收

7.施工安全

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故处理

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3泄密责任

10.违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更

12.3合同终止

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3合同附件

14.签署

14.1合同签署地点

14.2合同签署日期

14.3签署人信息

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：工程具体位置，省市区/县具体到街道门牌号。

1.3

工程规模：工程建设的总体规模，包括建筑物面积、高度、层数等。

1.4工程内容：工程建设的具体内容，包括设计、施工、设备安装、调试等。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中一方，负责委托工程建设的一方。

2.2承包人：指合同中另一方，负责承担工程建设的一方。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总造价，以人民币计价。

3.2价格调整：因市场变化等原因导致工程造价变动时，双方协商确定价格调整的方式和幅度。

3.3预付款：发包人在合同签订后按约定向承包人支付的预付款项。

3.4进度付款：按照工程进度，发包人按约定的付款比例向承包人支付的工程款项。

3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定的计价方式和价格进行最终结算。

第四条合同工期

4.1工期要求：双方约定的工程竣工交付时间。

4.2工期延误：因承包人原因导致工程未能按约定时间交付的，承包人应承担相应的违约责任。

4.3工期提前：因发包人原因导致工程提前交付的，发包人应支付提前交付的奖励或费用。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。

5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.3质量验收：工程竣工后，双方按约定的程序和标准进行质量验收。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人负责供应的工程材料，应按合同约定的时间、数量和质量要求提供。

6.2设备供应：发包人负责供应的工程设备，应按合同约定的时间、数量和质量要求提供。

6.3材料验收：承包人应按合同约定的标准对发包人供应的材料进行验收。

6.4设备验收：承包人应按合同约定的标准对发包人供应的设备进行验收。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：工程中涉及的商标、专利、著作权等知识产权，归发包人所有。

8.2侵权责任：承包人不得侵犯发包人的知识产权，如发生侵权行为，承包人应承担相应的法律责任。

第九条必威体育官网网址条款

9.1

必威体育官网网址内容：合同签订过程中和合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密等。

9.2必威体育官网网址期限：双方约定必威体育官网网址信息需保持必威体育官网网址的期限。

9.3泄密责任：违反必威体育官网网址义务的一方，应承担相应的违约责任。

第十条违约责任

10.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括赔偿发包人的损失。

10.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括赔偿承包人的损失。

10.3违约赔偿：违约方应承担的赔偿金额，按照实际损失的金额计算，最高不超过合同总价的20%。

第十一条争议解决

11.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。

11.2调解解决：协商不成的，可向工程所在地的调解组织申请调解。

11.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

11.4诉讼解决：仲裁不成的，可向工程所在地的法院提起诉讼。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。

12.3