建筑工程承包2024年版协议模板版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程承包2024年版协议模板版A版

本合同目录一览

1.总则

1.1合同签订依据

1.2合同适用范围

1.3合同当事人

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

3.6质量保证金

4.合同履行

4.1承包人义务

4.2发包人义务

4.3工程进度

4.4工程质量

4.5安全生产

5.违约责任

5.1承包人违约

5.2发包人违约

5.3违约赔偿

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2仲裁

6.3诉讼

7.合同的变更、解除和终止

7.1合同变更

7.2合同解除

7.3合同终止

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违约责任

9.合同的生效、修改和解除

9.1合同生效

9.2合同修改

9.3合同解除

10.合同附件

10.1附件内容

10.2附件效力

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2法律适用

11.3合同解释

11.4合同格式

12.合同签订日期和地点

12.1签订日期

12.2签订地点

13.合同双方盖章及签字

13.1发包人签字

13.2承包人签字

14.附件

14.1工程设计文件

14.2施工图纸

14.3技术规范

14.4工程量清单

14.5其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1合同签订依据

本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。

1.2合同适用范围

1.3合同当事人

甲方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

第二条工程概况

2.1工程名称

本工程名称为：

2.2工程地点

工程地点位于：

2.3工程规模

工程规模为：

2.4工程内容

工程内容包括：

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

3.2价格调整

价格调整按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定执行。

3.3预付款

甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的百分之三十作为预付款。

3.4进度付款

甲方根据乙方提交的工作进度，按照合同约定的付款比例和时间进行进度付款。

3.5竣工结算

工程竣工后，乙方应按照合同约定和实际完成工程量，向甲方提交竣工结算报告。甲方在收到竣工结算报告后，按照约定时间进行竣工结算。

3.6质量保证金

乙方应按照合同约定向甲方支付质量保证金，质量保证金的数额为合同总价款的百分之五。

第四条合同履行

4.1承包人义务

乙方应按照合同约定和设计文件要求，完成工程的施工、设备安装、调试、培训及保修等一切相关工作。

4.2发包人义务

甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，提供施工场地，办理相关手续，并保证工程的顺利进行。

4.3工程进度

乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.4工程质量

乙方应保证工程的质量符合国家法律法规、行业标准和设计文件的要求，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

4.5安全生产

乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程安全。

第五条违约责任

5.1承包人违约

乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.2发包人违约

甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.3违约赔偿

因一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决

6.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2仲裁

双方同意，如发生争议，可向约定的仲裁委员会申请仲裁。

6.3诉讼

如双方约定仲裁无效或者未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以必威体育官网网址。

8.2必威体育官网网址期限

双方的必威体育官网网址义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后三年内有效