工程承包合同违约责任范本.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

工程承包合同违约责任范本1

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程预算

2.合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

3.工程期限

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3工程延期

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量问题处理

5.工程变更

5.1变更范围

5.2变更程序

5.3变更费用

6.工程付款

6.1付款方式

6.2付款条件

6.3付款进度

6.4付款争议解决

7.违约责任

7.1承包人违约

7.1.1违约行为

7.1.2违约责任

7.1.3违约赔偿

7.2发包人违约

7.2.1违约行为

7.2.2违约责任

7.2.3违约赔偿

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4诉讼解决

9.合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更程序

9.3合同终止条件

10.其他约定

10.1必威体育官网网址条款

10.2知识产权保护

10.3通知与送达

10.4合同的份数和保管

11.合同的附件

11.1工程设计文件

11.2施工图纸

11.3技术规范

12.合同的签订日期

13.合同的签订地点

14.合同双方签字盖章

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。

1.3工程内容：详细列出工程包含的项目和具体内容。

1.4工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。

1.5工程预算：工程的预算总金额，以及各分部分项的预算金额。

第二条合同主体

2.1承包人信息：承包人的全称、注册地址、法人代表、联系方式等。

2.2发包人信息：发包人的全称、注册地址、法人代表、联系方式等。

第三条工程期限

3.1开工日期：工程正式开工的日期。

3.2竣工日期：工程按照合同约定完成所有施工内容的日期。

3.3工程延期：列出可能导致工程延期的因素，以及延期时间的计算和批准程序。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程的质量标准和要求，包括材料、施工、验收等各个环节。

4.2质量监督：双方对工程质量的监督方式和方法。

4.3质量问题处理：工程出现质量问题时，双方的责任、处理程序和赔偿方式。

第五条工程变更

5.1变更范围：列出可以变更的项目和内容。

5.2变更程序：工程变更的申请、批准和执行程序。

5.3变更费用：工程变更产生的额外费用的承担方式。

第六条工程付款

6.1付款方式：工程款项的支付方式，如银行转账、现金等。

6.2付款条件：付款的条件和前提，如工程进度、质量验收等。

6.3付款进度：工程款项的支付进度和时间安排。

6.4付款争议解决：付款过程中产生的争议的解决方式。

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.1.1违约行为：列出承包人可能出现的违约行为。

7.1.2违约责任：承包人违约时应承担的责任。

7.1.3违约赔偿：承包人违约时应进行的赔偿金额和方式。

7.2发包人违约

7.2.1违约行为：列出发包人可能出现的违约行为。

7.2.2违约责任：发包人违约时应承担的责任。

7.2.3违约赔偿：发包人违约时应进行的赔偿金额和方式。

第八条争议解决

8.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，应通过双方协商解决。

8.2调解解决：协商不成时，可以申请第三方进行调解。

8.3仲裁解决：调解不成时，争议可以通过仲裁解决，仲裁地点和仲裁机构由双方协商确定。

8.4诉讼解决：仲裁不成或者一方不愿意仲裁时，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更程序：合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

9.3合同终止条件：合同终止的条件和程序，如工程竣工、付款完成等。

第十条其他约定

10.1必威体育官网网址条款：双方对合同和工程相关的必威体育官网网址信息的责任和义务。

10.2知识产权保护：双方对工程中涉及的知识产权的保护责任。

10.3通知与送达：双方之间的通知和文件送达方式。

10.4合同的份数和保管：合同的副本份数和保管责任。

第十一条合同的附件

11.1工程设计文件：附件中应包含的设计文件清单。

11.2施工图纸：附件中应包含的施工图纸清单。

11.3技术规范：附件中应包含的技