室内墙面刷漆专项分包协议（2024）版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

室内墙面刷漆专项分包协议（2024）版B版

本合同目录一览

1.总则

1.1分包工程的范围与内容

1.2分包工程的工期与进度

1.3分包工程的费用与支付

2.分包商的义务与责任

2.1分包商的技术与资质要求

2.2分包商的安全管理与保障

2.3分包商的质量管理与保障

3.发包人的义务与责任

3.1发包人的技术要求与提供资料

3.2发包人的现场管理要求

3.3发包人的费用支付与验收

4.合同的变更与解除

4.1合同变更的条件与程序

4.2合同解除的条件与程序

5.合同争议的解决

5.1双方协商解决

5.2提交仲裁机构仲裁

5.3向人民法院提起诉讼

6.违约责任

6.1分包商的违约行为及责任

6.2发包人的违约行为及责任

7.合同的生效、终止与解除

7.1合同的生效条件

7.2合同的终止条件

7.3合同的解除条件

8.必威体育官网网址条款

8.1双方对合同内容的必威体育官网网址

8.2双方对商业秘密的必威体育官网网址

9.合同的附件

9.1分包工程的设计图纸

9.2分包工程的施工方案

9.3分包工程的材料规格与要求

10.其他约定

10.1双方对合同的解释权

10.2双方对合同的修改权

10.3双方对合同的补充权

11.合同的签署与盖章

11.1合同签署的时间与地点

11.2合同盖章的要求与程序

12.合同的送达与生效

12.1合同的送达方式与时间

12.2合同的生效时间与条件

13.合同的履行与监督

13.1双方对合同履行的要求

13.2双方对合同监督的方式与程序

14.合同的解除与终止后的处理

14.1合同解除后的处理事项

14.2合同终止后的处理事项

第一部分：合同如下：

第一条：总则

1.1分包工程的范围与内容

本合同分包工程为室内墙面刷漆，包括但不限于墙面清理、底漆施工、面漆施工、施工后的清洁等工作。

1.2分包工程的工期与进度

分包工程的开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。分包商应按照发包人提供的时间表和进度要求完成分包工程。

1.3分包工程的费用与支付

分包工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。发包人应在分包商完成工程后____个工作日内，按照合同约定的付款比例进行支付。

第二条：分包商的义务与责任

2.1分包商的技术与资质要求

分包商应具备相关的施工资质，并拥有经验丰富的施工团队。分包商应按照发包人提供的设计图纸和施工方案进行施工。

2.2分包商的安全管理与保障

分包商应严格执行国家和地方的安全法规，确保施工过程中的安全。分包商应对施工过程中发生的一切安全事故负责，并承担相应的法律责任。

2.3分包商的质量管理与保障

分包商应保证分包工程的质量符合发包人的要求和国家相关标准。分包商应对分包工程的质量负责，并承担相应的法律责任。

第三条：发包人的义务与责任

3.1发包人的技术要求与提供资料

发包人应向分包商提供详细的设计图纸、施工方案以及其他相关的技术资料。发包人应对提供的技术资料的准确性和完整性负责。

3.2发包人的现场管理要求

发包人应负责现场的管理和协调工作，确保分包工程的顺利进行。发包人应提供施工所需的水电等基础设施。

3.3发包人的费用支付与验收

发包人应按照合同约定的付款比例及时支付分包工程的费用。发包人应在分包工程竣工后进行验收，并签署验收报告。

第四条：合同的变更与解除

4.1合同变更的条件与程序

合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更应按照约定的程序进行。

4.2合同解除的条件与程序

合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除应按照约定的程序进行。

第五条：合同争议的解决

5.1双方协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。

5.2提交仲裁机构仲裁

如双方协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。

5.3向人民法院提起诉讼

如双方约定仲裁无效或者未约定仲裁，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

第六条：违约责任

6.1分包商的违约行为及责任

分包商未按照合同约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。分包商未按照合同约定导致工程质量不符合要求的，应承担相应的修复和赔偿责任。

6.2发包人的违约行为及责任

发包人未按照合同约定支付费用的，应承担相应的违约责任。发包人未按照合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。

第八条：必威体育官网网址条款

8.1双方对合同内容的必威体育官网网址