工程建设项目总包协议格式（2024修订版）版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程建设项目总包协议格式（2024修订版）版B版

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议类型

1.2协议双方

1.3项目概述

2.工程范围与内容

2.1工程范围

2.2工程内容

2.3工程量清单

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付时间表

4.工期与进度

4.1工程期限

4.2关键节点

4.3进度调整

5.质量标准与要求

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量验收

6.设计与技术

6.1设计责任

6.2技术要求

6.3设计变更

7.安全生产与环保

7.1安全生产责任

7.2环保要求

7.3安全事故处理

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任认定

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁或诉讼

9.3争议解决时限

10.合同的变更与终止

10.1合同变更

10.2合同终止

10.3合同解除后的义务

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息

11.2必威体育官网网址期限

11.3必威体育官网网址违约

12.合同的生效、修改与解除

12.1合同生效条件

12.2合同修改

12.3合同解除

13.一般条款

13.1适用法律

13.2合同解释

13.3通知与送达

13.4合同附件

14.签署与份数

14.1签署方式

14.2份数与保管

14.3副本效力

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1协议类型

本协议为工程建设项目总包协议，由甲方（项目业主）与乙方（总承包商）签订，适用于2024修订版B版。

1.2协议双方

甲方：×××项目业主

乙方：×××总承包商

1.3项目概述

项目名称：×××工程建设项目

项目地点：×××

项目内容：×××

第二条工程范围与内容

2.1工程范围

本协议所指工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。

2.2工程内容

工程内容包括但不限于：设计、施工、设备采购、材料供应、竣工验收、保修等。

2.3工程量清单

工程量清单详见附件一，该清单为本协议的重要组成部分。

第三条合同价格与支付

3.1合同价格

本协议的合同总价为人民币×××元（大写：人民币×××元整），币种为人民币。

3.2价格调整

价格调整按照附件二《价格调整条款》执行。

3.3支付方式

支付方式为银行转账，甲方在收到乙方开具的发票后，七个工作日内完成支付。

3.4支付时间表

支付时间表详见附件三《支付时间表》。

第四条工期与进度

4.1工程期限

本工程项目的合同工期为×××天，自协议签订之日起计算。

4.2关键节点

关键节点及进度要求详见附件四《关键节点进度计划》。

4.3进度调整

进度调整按照附件五《进度调整条款》执行。

第五条质量标准与要求

5.1质量标准

本工程项目的质量标准应符合国家及行业现行标准，具体要求详见附件六《质量标准》。

5.2质量控制

乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同约定。

5.3质量验收

工程验收按照附件七《质量验收条款》执行。

第六条设计与技术

6.1设计责任

乙方负责本项目的设计工作，并承担相应的设计责任。

6.2技术要求

本项目技术要求详见附件八《技术要求》。

6.3设计变更

设计变更按照附件九《设计变更条款》执行。

第八条安全生产与环保

8.1安全生产责任

乙方应按照国家和行业安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。

8.2环保要求

乙方应遵守国家和地方的环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。

8.3安全事故处理

发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，妥善处理，并及时报告甲方。

第九条违约责任

9.1违约行为

违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行、擅自变更合同内容等。

9.2违约责任认定

违约责任按照附件十《违约责任条款》认定。

9.3违约赔偿

乙方违约时，应承担相应的违约赔偿责任，具体赔偿金额按照附件十一《赔偿金额计算方法》计算。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。

10.2仲裁或诉讼

仲裁地点为×××，仲裁机构为×××；或诉讼地点为×××，法院为×××。

10.3争议解决时限

双方应在争议发生之日起三个月内解决争议，超过时限的，按默认方式执行。

第十一条合同的变更与终止

11.1合同变更

合同变更应书面签署，并经双