山风电场 土建、安装施工合同5篇.docx

山风电场土建、安装施工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（业主）：[业主名称]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

鉴于甲方拟建设山风电场项目，并决定委托乙方承担该项目的土建和安装施工工程，为明确双方权利和义务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：山风电场项目

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：包括风电场场区土建工程（包括风机基础、电缆沟等）及风力发电机组、配套设备设施的安装工程。

二、合同范围及价款

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及说明，承包山风电场的全部土建和安装施工工程。

2.工程价款为人民币[金额]元整，该价款包括为完成本工程所需的所有劳务、材料、设备等费用。

三、工期约定

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.乙方应严格按照工期约定执行，如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应按照国家有关规定及甲方要求进行自检，并编制竣工资料。

3.甲方将在收到乙方竣工申请后组织验收，验收合格后方可视为工程竣工。

五、工程款支付

1.工程款支付采用分期支付方式，具体支付节点和金额如下：

（1）工程开工前支付工程总价XX%作为预付款；

（2）基础工程完工验收合格后支付工程总价XX%；

（3）安装工程完工验收合格后支付工程总价XX%；

（4）剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题付清。

2.乙方需提供相应的发票和收据。

六、保修条款及违约责任

1.工程保修期一年，保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2.若乙方未能按照合同约定完成工程或存在质量问题，甲方有权扣除质保金并要求乙方赔偿损失。若乙方拒不履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担。

3.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金。若甲方逾期付款超过XX个月，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

七、其他条款

1.甲乙双方应遵守国家法律法规及相关政策，确保工程的合法性。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方协商解决。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同附件包括施工图纸、技术协议等，与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方山风电场的土建和安装施工工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括风电场的基础设施建设、设备安装与调试等。

二、承包方式及范围

1.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责材料采购及施工。

2.承包范围：包括风电场内的所有土建工程（如道路、风力发电机基础等）及设备安装、调试等工作。

三，工期与进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.进度要求：乙方应按照甲方提供的工程进度表进行施工，并保证工程按时完工。如有延误，应及时向甲方报告并说明原因。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。

2.工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.若验收不合格，乙方应在规定的期限内整改完毕并承担相应费用。

五、工程价款与支付

1.工程总价：人民币XXXX元（大写：______元整）。具体价格根据工程实际量结算。

2.支付方式：工程款项分预付款、进度款和尾款三个阶段支付。预付款为合同总价的XX%，进度款根据工程进度支付，尾款在工程验收合格后支付。

3.乙方在工程款项全部结清后，提供合法有效的发票。

六、保修与售后

1.工程保修期为验收合格之日起XX年。保修期内，乙方应对工程质量问题负责无偿维修。

2.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。具体事宜双方另行协商。