哈尔滨2024年住宅小区建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

哈尔滨2024年住宅小区建设工程施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方：哈尔滨市房地产开发有限公司

1.2承包方：建筑工程有限公司

1.3工程地点：哈尔滨市区路号

1.4工程内容：住宅小区建设工程，包括但不限于住宅楼、配套设施、绿化等

第二条合同金额

2.1合同总金额：人民币万元（大写：）

2.2付款方式及进度：详见附件《付款方式及进度表》

第三条工程质量标准

3.1工程质量应符合国家及行业相关标准

3.2主要工程质量指标：详见附件《主要工程质量指标》

第四条工程进度

4.1工程开工日期：年月日

4.2工程竣工日期：年月日

4.3进度控制：详见附件《工程进度控制办法》

第五条施工组织与管理

5.1承包方应按照发包方要求组织施工，确保工程顺利进行

5.2承包方应遵守国家及地方法律法规，做好安全生产及环保工作

5.3承包方应按照合同约定，承担相应的社会责任及义务

第六条变更及调整

6.1合同履行过程中，如需变更或调整，应双方协商一致，并签订补充协议

6.2变更或调整的内容包括但不限于工程内容、工程量、工程进度等

第七条违约责任

7.1发包方未按约定支付工程款，应承担违约责任，向承包方支付违约金

7.2承包方未按约定完成工程，应承担违约责任，向发包方支付违约金

7.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第九条合同的生效、变更和终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2合同的变更或终止，应双方协商一致，并签订补充协议

9.3合同终止后，承包方应按照发包方要求完成工程收尾工作

第十条必威体育官网网址条款

10.1

双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以严格必威体育官网网址

10.2违反必威体育官网网址条款的，违约方应承担相应的法律责任

第十一条法律适用及争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律

11.2双方在履行合同过程中发生的争议，按照本合同第八条解决

第十二条其他约定

12.1本合同附件《付款方式及进度表》、《主要工程质量指标》、《工程进度控制办法》均为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力

12.2本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力

第十三条合同签订日期

年月日

第十四条合同双方盖章

发包方（盖章）：

承包方（盖章）：

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

第二条合同金额

2.2付款方式及进度：甲方应按照附件《付款方式及进度表》的约定，向乙方支付合同款项。附件《付款方式及进度表》为本合同不可分割的一部分

第三条工程质量标准

3.1工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等

3.2主要工程质量指标：详见附件《主要工程质量指标》。附件《主要工程质量指标》为本合同不可分割的一部分

第四条工程进度

4.1工程开工日期：年月日

4.2工程竣工日期：年月日

4.3进度控制：乙方应按照附件《工程进度控制办法》的约定，确保工程按期完成。附件《工程进度控制办法》为本合同不可分割的一部分

第五条施工组织与管理

5.1乙方应按照甲方要求，组织具有相应资质的专业人员和技术工人进行施工，确保工程顺利进行

5.2乙方应严格遵守国家及地方法律法规，做好安全生产及环保工作，确保工程安全、环保、质量

5.3乙方应按照合同约定，承担相应的社会责任及义务，包括但不限于按时支付员工工资、办理相关手续等

第六条变更及调整

6.1合同履行过程中，如需变更或调整，应双方协商一致，并签订补充协议

6.2

变更或调整的内容包括但不限于工程内容、工程量、工程进度、工程质量标准等

第七条违约责任

7.1甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总金额×逾期支付天数×0.05%

7.2乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总金额×逾期完成天数×0.05%

7.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2诉讼费用由败诉方承担，但法院另有判决的除外。

第九条