水利造价复习资料FIDIC土木工程施工合同5篇.docx

水利造价复习资料FIDIC土木工程施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要乙方按照FIDIC土木工程施工合同条款对某水利项目进行施工，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

甲方委托乙方进行水利工程的施工，工程名称、地点、范围及具体内容详见本合同附件的施工图纸及工程量清单。

二、合同价格及支付方式

1.合同总价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格详见附件的工程量清单。

2.支付方式：甲方应按照合同规定的时间节点支付工程进度款，并在工程验收合格后支付尾款。支付方式和时间表详见本合同附件。

三、工程期限及延误处理

1.工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

2.若因乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同规定承担相应的违约责任。若因甲方原因导致工程延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。具体延误处理办法详见本合同条款。

四、质量标准及验收方式

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.工程验收标准和方法应按照本合同条款及国家相关标准执行。验收过程由甲方组织，乙方配合。若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

五、变更与索赔处理

1.对于工程变更，双方应按照FIDIC土木工程施工合同条款的规定进行协商处理。变更工程的计价方式详见本合同条款。

2.对于索赔事件，双方应根据实际情况及合同条款进行协商处理。索赔的具体处理办法详见本合同条款。

六、保险及风险承担

1.乙方应为施工人员购买相关保险，确保施工过程中的安全。保险费用由乙方承担。

2.双方应明确风险承担范围，具体风险承担方式详见本合同条款。

七、违约责任及解决方式

1.若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。具体违约责任及解决方式详见本合同条款。

2.若因违约产生纠纷，双方应首先协商解决；协商无果的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。仲裁裁决或法院判决是终局性的，对双方均具有法律约束力。仲裁费用或诉讼费用由违约方承担。

篇2

一、合同概述

本合同协议根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）土木工程施工合同条款和条件，由业主与承包商就特定水利项目的施工事宜达成一致。合同内容涵盖了水利工程的施工、竣工和缺陷修复等方面的要求，旨在为双方明确工程实施的各项权利和义务。

二、合同主体

1.业主：具体名称及法律地位（如有限责任公司）。

2.承包商：具体名称及法律地位（如股份有限公司）。

三、工程范围

详细列出工程的具体内容，包括但不限于土方工程、水利工程设施、附属设施等。双方应明确工程范围，避免后期工程内容发生争议。

四、合同价格与支付条款

1.合同总价：明确约定工程的合同总价，包括各项费用及可能的调整因素。

2.支付条款：详细约定支付方式、支付时间节点、支付比例等，确保工程款项的及时支付。

五、工期与进度

1.工程开工时间：明确约定工程的开工时间。

2.工程竣工时间：明确约定工程的竣工时间，确保工程按时完成。

3.工程进度：约定工程进度计划，包括关键节点和阶段性验收等内容。

六、质量保证与缺陷修复

1.工程质量标准：明确约定工程应达到的质量标准。

2.缺陷修复：约定在工程竣工后，发现缺陷时的修复责任和程序。

七、变更与调整条款

1.工程变更：约定在工程实施过程中，因设计变更等原因导致工程变更时的处理方式和程序。

2.合同调整：约定在不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化时，对合同价格、工期等条款的调整方式。

八、保险条款

双方应就工程涉及的各类保险事宜进行约定，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。

九、违约责任与赔偿条款

明确约定双方违约时应承担的责任和赔偿方式，确保合同双方的权益得到保障。

十、争议解决方式

约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式，可以选择仲裁或诉讼等方式解决。

十一、其他条款

根据工程实际情况，约定其他必要的条款，如必威体育官网网址条款、知识产权条款等。

十二、合同生效与变更

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同期间如有未尽事宜或需变更事项，双方应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，业主和承包商各执一份。本合同的附件均为合同不可分割的一