创新性2024年建设工程合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

创新性2024年建设工程合同范本

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包方

1.2承包方

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付时间表

第四条工程进度

4.1施工期限

4.2关键节点

4.3延期违约责任

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议处理

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量标准

第七条变更与调整

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更费用

第八条违约责任

8.1承包方违约

8.2发包方违约

8.3违约赔偿

第九条保险

9.1保险责任

9.2保险办理

9.3保险费用

第十条争议解决

10.1争议方式

10.2仲裁机构

10.3仲裁地点

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约必威体育官网网址责任

第十三条其他条款

13.1知识产权

13.2环境保护

13.3法律适用

13.4争议解决

第十四条附件

14.1工程图纸

14.2技术说明书

14.3相关资质文件

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包方

1.1.1名称：X公司

1.1.2地址：市区路号

1.1.3联系人：X

1.1.4联系电话：X

1.2承包方

1.2.1名称：X建设有限公司

1.2.2地址：市区路号

1.2.3联系人：X

1.2.4联系电话：X

第二条工程概况

2.1工程名称：创新性建设工程

2.2工程地点：市区路号

2.3工程规模：平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）

3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式：银行转账

3.4支付时间表：合同签订后30日内支付合同总额的30%；工程进度达到50%时支付合同总额的30%；工程验收合格后支付合同总额的20%；剩余10%作为质量保证金，工程保修期满后无质量问题支付。

第四条工程进度

4.1施工期限：自合同签订之日起X个月（即X年X月X日至X年X月X日）

4.2关键节点：包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、设备安装等。

4.3延期违约责任：如承包方原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金；如发包方原因导致工程延期，应承担相应责任。

第五条工程质量

5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

5.2质量控制：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.3质量争议处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包方负责提供工程所需的主要材料和设备，具体清单见附件。

6.2设备供应：发包方负责提供工程所需的全部设备，具体清单见附件。

6.3材料质量标准：材料应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

第七条变更与调整

7.1变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整等因素，可能导致工程变更。

7.2变更程序：变更事项需双方协商一致，并签订书面变更协议。

7.3变更费用：变更费用按照双方协商确定的方式承担。

第八条违约责任

8.1承包方违约

8.1.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约金及赔偿发包方损失。

8.1.2承包方未按合同约定质量标准完成工程，应承担返工费用及赔偿发包方损失。

8.1.3承包方未按合同约定时间交付工程，应承担违约金及赔偿发包方损失。

8.2发包方违约

8.2.1发包方未按合同约定支付工程款项，应承担违约金及赔偿承包方损失。

8.2.2发包方未按合同约定提供施工场地、材料和设备，应承担赔偿承包方损失。

8.2.3发包方未按合同约定时间支付工程款项，应承担违约金及赔偿承包方损失。

8.3违约赔偿

8.3.1双方因违约产生的损失，应按照实际损失赔偿，并承担违约金。

8.3.2双方因违约导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。

第九条保险

9.1保