工程劳务承包合同书标准模板2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

工程劳务承包合同书标准模板1

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程预算

2.劳务承包范围

2.1劳务内容

2.2劳务人数

2.3劳务工作时间

2.4劳务质量标准

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整条款

3.3支付方式

3.4支付进度

4.合同履行

4.1承包人义务

4.2发包人义务

4.3工期延误

4.4工程变更

5.质量管理

5.1质量标准

5.2质量检查

5.3质量问题处理

6.安全防护

6.1安全措施

6.2安全事故处理

6.3劳动保护

7.合同的变更和解除

7.1变更条件

7.2解除条件

7.3变更和解除的程序

8.违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼或仲裁地点

10.合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同终止条件

11.其他条款

11.1税款

11.2保险

11.3必威体育官网网址

11.4知识产权

12.合同的附件

12.1附件列表

12.2附件内容

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.合同正本

14.1正本份数

14.2正本保管

14.3副本效力

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。

1.3工程内容：详细描述承包人应完成的工程内容，包括但不限于土建、安装、装修等。

1.4工程规模：工程的总建筑面积、结构类型、工程难度等。

1.5

工程预算：双方确认的工程预算总额，以及各项费用的预算明细。

第二条劳务承包范围

2.1劳务内容：明确承包人应提供的劳务类型，如钢筋工、木工、瓦工等。

2.2劳务人数：根据工程需求，双方确认的各工种所需劳务人数。

2.3劳务工作时间：承包人应按照工程进度和发包人的要求提供劳务的时间段。

2.4劳务质量标准：明确劳务质量的要求，包括工程验收标准、工艺流程等。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方协商确定的工程劳务总费用，以及各分项费用的价格。

3.2价格调整条款：因市场行情变化、政策调整等因素导致价格变动的调整方式。

3.3支付方式：双方约定的支付劳务费用的方式，如预付定金、进度付款、验收合格后付款等。

3.4支付进度：双方约定的支付劳务费用的进度安排，包括但不限于付款的时间点、付款比例等。

第四条合同履行

4.1承包人义务：承包人应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成劳务工作。

4.2发包人义务：发包人应按照合同约定提供工程场地、材料设备、技术资料等。

4.3工期延误：因不可抗力或非承包人原因导致的工期延误的处理方式。

4.4工程变更：工程变更导致的劳务工作量增减、工期的调整等事项的处理方式。

第五条质量管理

5.1质量标准：工程劳务的质量要求，包括材料、工艺、验收标准等。

5.2质量检查：双方约定的质量检查方式、时间、流程等。

5.3质量问题处理：工程劳务出现质量问题时，双方的责任、处理流程和赔偿方式。

第六条安全防护

6.1安全措施：承包人应采取的安全防护措施，包括施工现场的安全防护、工人的人身安全等。

6.2安全事故处理：安全事故发生后的应急处理程序、责任划分和赔偿方式。

6.3劳动保护：承包人应提供的劳动保护措施，如劳动保护用品、休息时间等。

第八条违约责任

8.1承包人违约：承包人未能按照合同约定完成劳务工作，或劳务质量不符合约定标准的，应承担违约责任。

8.2发包人违约：发包人未能按照合同约定提供工程场地、材料设备、技术资料等，或未能按时支付劳务费用的，应承担违约责任。

8.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式赔偿对方因此遭受的损失。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方发生争议时，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

9.2争议解决机构：双方约定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。

9.3诉讼或仲裁地点：争议解决地点，一般为工程所在地或合同签订地。

第十条合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.3合同终止条件