公路护栏承包合同5篇.docx

公路护栏承包合同5篇

篇1

发包人（甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

承包人（乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方公路护栏工程事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________公路护栏工程。

2.工程地点：_________。

3.工程范围：包括护栏制作、运输、安装等施工图纸中的所有内容。

4.资金来源：由甲方负责提供，具体金额和支付方式由双方协商确定。

二、合同工期

1.乙方在签订合同后尽快安排进场，工期为合同签订后_____天内完成。

2.乙方在承包期间内必须完成甲方提出的合理要求，如因甲方原因造成工程停工或延期，乙方有权要求甲方承担相应的损失费用。

三、质量及技术要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方必须做好安全防护措施，确保施工期间的人员和设备安全。

3.乙方应保证所使用的材料符合相关标准，并提供相应的证明材料。

4.乙方应在施工完成后进行质量检查，确保工程质量符合要求。

四、合同价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，总价为人民币_____元整（￥_____元）。该费用已包括工程所需的所有费用，甲方无需支付其他费用。

2.乙方在签订合同后尽快安排进场，工期为合同签订后_____天内完成。甲方在签订合同后支付乙方_____元整（￥_____元）作为预付款。剩余款项在乙方完成工程并通过质量检查后支付。

3.乙方在承包期间内必须完成甲方提出的合理要求，如因甲方原因造成工程停工或延期，乙方有权要求甲方承担相应的损失费用。

五、违约责任

1.乙方在承包期间内必须完成甲方提出的合理要求，如未能按时完成合同约定的工程内容或工程质量不符合相关标准，乙方需承担相应的违约责任。

2.甲方如未能按时支付合同款项或提出合理的工程要求，需承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.在合同履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，积极配合法院的调查取证工作。判决生效前，双方应遵守相关法律法规和法院作出的裁决。判决生效后，败诉方应履行法院判决，并承担相应的诉讼费用和律师费用等合理支出。

3.对于因违约或侵权行为造成的损失或损害，双方应根据实际情况协商确定赔偿数额或采取其他补救措施。协商不成的，可依法提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利进行。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可依法提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。协商不成的，可依法提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

八、其他未尽事宜

1.本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定并补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份。具有同等法律效力。

篇2

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

二、承包范围及要求

1.承包范围：本合同所涉及的全部工程内容。

2.承包要求：按照发包人提供的设计图纸和技术要求，承包人应确保施工质量符合相关标准，并按期完成施工任务。

三、工期及进度

1.工期：本合同工程的施工期限为[施工期限]天。

2.进度：承包人应制定详细的施工进度计划，并报发包人审批。在施工过程中，承包人应严格按照施工进度计划执行，确保工程按期完成。

四、质量与验收

1.工程质量：承包人应确保施工质量符合相关标准和设计要求。

2.验收：工程完成后，承包人应向发包人提交验收申