家装清包工程承包协议2024年标准版版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

家装清包工程承包协议2024年标准版版A版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程地点

1.2工程内容

1.3工程规模

1.4工程预算

2.双方权利义务

2.1承包商的权利义务

2.1.1施工质量

2.1.2施工进度

2.1.3材料采购

2.1.4安全生产

2.2业主的权利义务

2.2.1支付工程款

2.2.2提供施工场地

2.2.3配合施工

2.2.4变更要求

3.工程价款及支付方式

3.1工程总价

3.2付款方式

3.3进度付款

3.4竣工结算

3.5款项支付时间及方式

4.工程变更

4.1变更范围

4.2变更程序

4.3变更价款

5.工期延误

5.1延误原因

5.2延误责任

5.3工期顺延

6.质量保修

6.1保修范围

6.2保修期限

6.3保修责任

7.安全生产与环保

7.1安全生产要求

7.2环保要求

8.违约责任

8.1承包商违约

8.2业主违约

9.争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4法律途径

10.合同的生效、变更和解除

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同解除

11.其他约定

11.1施工期间配合

11.2工程验收

11.3资料移交

11.4双方约定的其他事项

12.合同的附件

12.1工程设计图纸

12.2工程预算书

12.3材料品牌及规格

12.4其他重要文件

13.合同的签订日期

14.合同的签订地点

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程地点：_______（具体地址）。

1.2工程内容：包括但不限于_______（具体施工内容）。

1.3工程规模：根据设计图纸及工程预算确定。

1.4工程预算：工程总预算为_______元（大写：_______________________________元整），预算明细详见附件。

第二条双方权利义务

2.1承包商的权利义务

2.1.1承包商应按照合同约定的内容和质量标准完成施工，保证施工质量符合国家相关标准和规范。

2.1.2承包商应按照合同约定的工期完成施工，如因承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。

2.1.3承包商应按照合同约定的材料品牌及规格进行采购，如业主有特殊要求，应提前征得业主同意。

2.1.4承包商应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。

2.2业主的权利义务

2.2.1业主应按照合同约定的付款时间和方式支付工程价款。

2.2.2业主应提供施工场地，并确保施工场地符合施工要求。

2.2.3业主应配合承包商的施工，如因业主原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。

2.2.4业主在合同履行过程中提出变更要求的，应提前征得承包商同意，并按照合同约定的变更程序进行。

第三条工程价款及支付方式

3.1工程总价：工程总价为_______元（大写：_______________________________元整），具体项目及价格详见附件。

3.2付款方式：按照工程进度分阶段支付。

3.3进度付款：业主应在验收合格后_______日内支付该阶段工程价款的_______%。

3.4竣工结算：工程竣工后，承包商应向业主提交完整的工程资料和结算报告，双方按照合同约定的价格进行竣工结算。

3.5款项支付时间及方式：具体支付时间及方式详见附件。

第四条工程变更

4.1变更范围：工程变更包括但不限于设计变更、施工内容变更、材料变更等。

4.2变更程序：业主或承包商提出变更要求后，应提前征得对方同意，并签订变更协议。

4.3变更价款：变更价款按照双方约定的方式计算，并在变更协议中明确。

第五条工期延误

5.1延误原因：工期延误可能由承包商原因、业主原因或其他不可抗力因素导致。

5.2延误责任：因承包商原因导致工期延误的，承包商应按照合同约定承担相应责任；因业主原因导致工期延误的，业主应按照合同约定承担相应责任；因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商解决。

5.3工期顺延：如发生工期延误，双方应签订工期顺延协议，明确顺延的工期和责任。

第六条质量保修

6.1保修范围：保修范围包括合同约定的所有施工内容。

6.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。

6.3保修责任：承包商应对保修范围内的问题负责维修或更换，维修或更换的费用由承包商承担。

第八条安全生