工程意向协议书范本Word7篇.docxVIP

工程意向协议书范本Word7篇

篇1

甲方（发包方）：

单位名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

联系电话：[公司电话]

乙方（承包方）：

单位名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

联系电话：[公司电话]

鉴于甲方有意愿委托乙方进行某工程的意向，双方经过初步协商，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容简要描述]

4.工程规模：[工程规模简要描述]

二、合作方式

1.甲方采用包工包料的方式，将工程委托给乙方施工。乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成工程的施工任务。

2.乙方应确保工程的施工质量和进度，并按照甲方的要求，提供相关的施工资料。

3.甲方将按照工程进度，分期支付乙方相应的工程款。具体支付时间和金额，将根据双方签订的施工合同来确定。

三、意向协议生效条件

1.本意向协议仅为双方初步协商的结果，具体工程施工细节和合同条款，需待双方进一步商定后，以正式施工合同为准。

2.本意向协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为30天。若双方在规定期限内未签订正式施工合同，则本意向协议自动失效。

3.在意向协议生效期间，双方应友好协商，共同推进工程的实施进程。若因一方原因，导致工程无法按时开工或无法完成，则违约方需承担相应的违约责任。

四、其他约定事项

1.甲方有权对乙方的施工进行监督和管理，确保工程施工符合甲方的要求和标准。乙方应积极配合甲方的监督和管理，及时整改存在的问题。

2.乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规和规定，确保施工安全和环保。如因乙方违法施工，造成的一切损失和后果，由乙方自行承担。

3.本意向协议未尽事宜，双方可另行协商补充。协商补充的内容，与本意向协议具有同等法律效力。

4.如在履行本意向协议过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.本意向协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（发包方）：[公司名称]

法定代表人：[法人姓名]

签字日期：[签字日期]

乙方（承包方）：[公司名称]

法定代表人：[法人姓名]

签字日期：[签字日期]

---END---

篇2

甲方（发包方）：

单位名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方（承包方）：

单位名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方需要完成某工程项目，乙方具备相应的工程能力和经验，双方经过友好协商，达成以下工程意向协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程规模：

二、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币元整。

2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

3.支付节点：根据工程进度和双方约定进行支付。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在个月内完成全部工程内容。如遇特殊情况，经甲方同意，可相应延长工期。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度进行监督。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准及验收方式

1.质量标准：乙方应确保工程质量符合相关标准和规范。如因质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.验收方式：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的个工作日内组织验收。验收过程中，甲方有权对工程质量、进度等方面进行检查并提出整改意见。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并承担相应费用。验收合格后，甲方应出具验收报告并签字确认。

五、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。如一方违约，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失包括但不限于直接损失和间接损失）。如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。若协商不成，可通过仲裁或诉讼解决纠纷。仲裁或诉讼地点为甲方所在地人民法院或仲裁机构）。在履行合同过程中如双方