建设工程施工工期补充合同6篇.docx

建设工程施工工期补充合同6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]建设工程的施工合同，现就施工工期相关事项达成如下补充合同：

一、背景与目的

鉴于原合同中规定的工期因不可抗力因素（包括但不限于天气、自然灾害、政策调整等）受到影响，双方基于友好协商，共同制定此补充合同以明确相关事宜。

二、工期调整事项

1.工程施工总工期在原合同基础上延长/缩短[具体天数]天，新的工期截止日期为[新截止日期]。

2.对于因不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。

三、责任与义务

1.甲方应按时支付工程进度款，确保施工过程中的资金供应，不影响工程进度。

2.乙方应合理安排施工计划，尽最大努力确保工程在顺延后的期限内完成。

3.若因乙方原因导致工期再次延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。

四、保障措施

1.双方应建立专项沟通机制，确保施工过程中信息的及时传递和问题的及时解决。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。甲方有权对进度计划进行调整和监管。

3.对于施工过程中的重要节点和关键工序，双方应共同把关，确保工程质量与进度。

五、违约责任

1.若因乙方原因导致工期再次延误且无法按照顺延后的期限完成，乙方除承担违约责任外，还应按照合同总价的百分之[具体百分比]%支付违约金。

2.若甲方未按合同约定支付工程进度款，导致工期延误，甲方应承担相应责任。

六、争议解决

1.本补充合同在执行过程中如发生争议，双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.本补充合同与原合同不可分割，如有与原合同相冲突之处，以本补充合同为准。

七、其他条款

1.本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本补充合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本补充合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公章]

法定代表人（签字）：[甲方法人签字]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（盖章）：[乙方公章]

法定代表人（签字）：[乙方法人签字]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[乙方联系方式]

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：_____________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

乙方（承包方）：_____________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

鉴于甲乙双方已经签订了关于建设工程施工合同，现就工期问题达成以下补充合同：

一、背景概述

双方确认，原合同约定的工程工期由于某些原因需要调整，为保障工程顺利进行，明确双方权益，特签订本补充合同。

二、工程概况及施工期限调整

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.原合同约定的工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。

4.调整后的工期：自本协议签订之日起至______年______月______日止。

三、工期顺延与延误条款

1.若因甲方原因导致工程无法按约定时间开工或中途停工，工期可相应顺延。

2.若因乙方原因造成工程进度延误，乙方应承担违约责任并支付违约金。

3.如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决工期调整问题。

四、质量保证与工程进度安排

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.乙方应根据调整后的工期，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

3.甲方有权对施工进度进行监督，乙方应配合并提供必要的资料。

五、违约责任与赔偿条款

1.若因乙方原因导致工程延误超过约定时间，乙方应按日向甲方支付违约金。

2.若因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工时间过长，甲方应支付乙方相应的损失补偿。

3.如因违约造成工程