建筑涂料施工合同范本2025年.docxVIP

建筑涂料施工合同范本2025年通用

合同编号：__________

鉴于业主需要对位于__________的建筑物进行涂料施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：对上述建筑物进行涂料施工，包括墙面、天花板的涂装工作。

1.4工程面积：__________平方米。

第二条施工方案及质量标准

2.1施工方应根据业主的要求，制定详细的施工方案，并在施工前提交给业主审批。

2.2施工方应严格按照经业主批准的施工方案进行施工，确保施工质量。

2.3施工方应对施工过程中出现的问题及时与业主沟通，共同解决。

2.4施工质量应符合国家相关标准和行业规范，确保工程一次性验收合格。

第三条合同价格及支付方式

3.1本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同总价的一半作为预付款。

3.3剩余款项应在工程验收合格后七个工作日内支付。

3.4施工方开具正规发票，业主按照相关规定予以报销。

第四条工期

4.1施工方应按照施工方案约定的工期完成施工，工期为__________天。

4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

4.3业主应配合施工方的工作，如因业主原因导致工期延误，双方协商解决。

第五条保修

5.1施工方对施工质量负责，工程验收合格后，如有质量问题，施工方应在接到通知后七个工作日内予以修复。

5.2保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。

第六条违约责任

6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

6.2施工方如未按照约定工期完成施工，应支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

6.3业主如未按照约定时间支付款项，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.施工方案

2.工程预算

3.材料采购清单

4.施工进度计划

5.质量验收标准

6.保修条款

7.付款凭证

8.验收报告

二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定工期完成施工，视为违约。

2.施工方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。

3.业主未按约定时间支付款项，视为违约。

4.业主未履行配合义务，导致工期延误，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、支付合同价款等。

2.乙方：指合同中的施工方，负责按照合同约定进行施工、保证施工质量等。

3.施工方案：指施工方根据工程特点和业主要求制定的施工方法和进度计划。

4.质量验收标准：指衡量施工质量是否符合约定的标准和规范。

5.保修期：指施工方对施工质量承担保修责任的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：

解决办法：双方协商调整工期，如涉及违约金支付，按合同约定执行。

2.施工质量问题：

解决办法：施工方及时修复，如无法修复，按合同约定承担责任。

3.款项支付问题：

解决办法：双方协商解决，如涉及滞纳金，按合同约定支付。

4.施工过程中产生的争议：

解决办法：协商解决，如协商不成，依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑物的涂料施工工程。

2.适用于施工方具备相应资质和能力的情况。

3.适用于业主方对施工质量有明确要求的情况。

4.适用于双方能够充分沟通、协调的情况。