中止施工合同范例.docxVIP

中止施工合同范例

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方指定的施工场地进行工程建设的有关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程期限：____________________

二、中止施工的条件及程序

2.1中止施工的条件：

（1）甲方因故需要暂停工程；

（2）乙方因故无法继续施工；

（3）因不可抗力导致工程无法继续进行；

（4）双方协商一致，同意中止施工。

2.2中止施工的程序：

（1）一方提出中止施工的书面申请；

（2）另一方在收到书面申请之日起3个工作日内给予答复；

（3）双方就中止施工的具体事宜达成一致意见；

（4）双方签订中止施工协议，并履行相关手续。

三、中止施工期间的费用处理

3.1中止施工期间，乙方应妥善保管施工现场及施工设备，确保安全和完好。

3.2中止施工期间，甲方应按照合同约定支付乙方相应的工程进度款。

3.3中止施工期间，因乙方原因导致的工程延误，乙方应承担相应的责任。

四、恢复施工的条件及程序

4.1恢复施工的条件：

（1）中止施工的原因消除；

（2）双方协商一致，同意恢复施工。

4.2恢复施工的程序：

（1）一方提出恢复施工的书面申请；

（2）另一方在收到书面申请之日起3个工作日内给予答复；

（3）双方就恢复施工的具体事宜达成一致意见；

（4）双方签订恢复施工协议，并履行相关手续。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，导致工程无法继续进行或造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.施工合同专用条款

4.甲方提供的施工场地相关资料

5.乙方提供的施工资质证明文件

6.乙方提供的施工人员资格证书

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的业主，乙方（以下简称“乙方”）为工程施工承包商，丙方（以下简称“丙方”）为工程监理单位，为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及丙方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程期限：____________________

二、丙方职责

2.1丙方负责对工程施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合国家及行业标准。

2.2丙方有权对乙方施工过程中出现的质量问题、安全隐患提出整改要求，乙方应在接到整改通知后及时整改。

2.3丙方有权对乙方违反合同约定或法律法规的行为进行制止，并向甲方报告。

三、甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）对工程项目的总体设计、施工方案进行审批；

（2）对丙方的监理工作进行监督，有权要求丙方更换监理人员；

（3）对乙方施工过程中出现的重大质量问题、安全隐患有权直接指令乙方停工整改；

（4）在乙方违反合同约定或法律法规时，有权解除合同。

3.2甲方的义务：

（1）按照合同约定提供施工场地及必要条件；

（2）按照合同约定支付工程款项；

（3）对丙方的监理工作进行必要的支持。

四、乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

（1）在符合合同约定的情况下，有权要求甲方支付工程进度款；

（2）在施工过程中，有权要求丙方提供必要的监理服务。

4.2乙方的义务：

（1）按照合同约定完成施工任务；

（2）遵守国家及行业标准，确保工程质量、安全、进度；

（3）接受丙方的监理，对丙方提出的整改要求及时整改。

五、乙方的违约责任及限制条款

5.1乙方如因自身原因导致工程延期，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。

5.2乙方如出现质量问题，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3乙方如违反合同约定或法律法规，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方的权利：

（1）在监理过程中，有权要