配电工程专业分包合同7篇.docxVIP

配电工程专业分包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方配电工程的分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、承包范围及要求

1.承包范围：_________

2.承包要求：_________

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方须在甲方规定的时间内完成承包范围内的全部工作。

2.进度要求：乙方需按照甲方制定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。

四、质量与验收标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。

2.工程验收时，应按照国家相关标准和甲方要求进行验收。如存在质量问题，乙方需负责返工并承担相应费用。

五、付款与结算方式

1.付款：甲方将按照工程进度向乙方支付款项。具体付款时间和金额详见合同条款。

2.结算方式：工程完成后，乙方需向甲方提交结算报告。甲方将根据合同条款对结算报告进行审核并支付尾款。

六、违约责任及赔偿标准

1.乙方如未按照合同约定完成施工任务，需承担相应的违约责任。具体包括：延误工期、施工质量不符合约定等。甲方有权要求乙方返还已支付的款项并赔偿因此造成的损失。

2.甲方如未按照合同约定支付款项，需承担相应的违约责任。具体包括：逾期付款等。乙方有权要求甲方支付应付款项并赔偿因此造成的损失。

3.双方如因违约造成对方损失，需按照实际损失进行赔偿。具体赔偿标准可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。

七、不可抗力及风险分配原则

1.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。具体可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。

2.风险分配原则：在合同履行过程中，双方应合理分配风险。具体包括：工期延误、质量不符合约定等风险由乙方承担；付款违约等风险由甲方承担。但双方应尽力避免或减少风险的发生。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。

2.管辖法院：如双方选择通过诉讼解决争议，应约定管辖法院为甲方所在地法院或乙方所在地法院。具体可参照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的规定执行。但双方应确保管辖法院的选择具有合理性和合法性。

九、合同生效条件及份数

1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。具体可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。

2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具体可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。但双方应确保合同份数的真实性和完整性。

十、其他约定事项及补充条款

1.其他约定事项：在合同履行过程中，双方可约定其他具体事项，如必威体育官网网址条款、保修期等。具体可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。但双方应确保这些约定具有合理性和合法性。

2.补充条款：如需对合同内容进行补充或修改，双方应签订书面补充协议。具体可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定执行。但双方应确保补充协议的内容与主合同保持一致，并符合相关法律法规的规定。

篇2

合同编号：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

发包方（甲方）：XXXXXX

承包方（乙方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本分包合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.承包范围：XXXXXX

二、合同工期

1.乙方在签订合同后，按照甲方要求的工期进行施工。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.乙方应在规定工期内完成施工任务，确保工程质量达到甲方要求。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，经甲方同意后，可适当调整工期。

三、工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量符合甲方要求。