合法的工程工程合同范本10篇.docxVIP

合法的工程工程合同范本10篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为：_________元（大写：_________）。

2.支付方式：_________。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良），符合设计和规范要求，并符合验收标准。

2.乙方必须按照施工方案和设计要求精心组织施工，确保工程质量。

3.甲方在验收过程中提出的合理要求，乙方应积极配合。如有质量问题或需整改的地方，乙方应在规定时间内整改完成。

第五条安全生产及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产及文明施工的相关规定，确保施工过程中的安全及文明。

2.乙方应建立健全安全生产及文明施工管理制度，明确各级人员的安全生产及文明施工责任。

3.甲方有权对乙方的安全生产及文明施工情况进行检查，发现问题时，乙方应立即整改。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款，每延误一天，需向乙方支付合同总金额的千分之五的违约金。

2.乙方若不能按合同工期完成施工任务，每延误一天，需向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。同时，乙方应赔偿甲方因工期延误所造成的全部损失。

3.若因乙方施工质量问题导致工程无法按时交付使用，乙方应赔偿甲方因此所造成的全部损失。

4.乙方在施工中不得因自身原因擅自停工、退场等，否则，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

5.乙方在施工过程中应注意保护现场周围建筑物、构筑物及地下管线、架空电线等不受损坏，并应注意保护甲方提供的设备、材料不受损失。如有损坏或损失，乙方应照价赔偿。

6.乙方在履行合同过程中，如因自身原因违反合同规定应承担相应的违约责任。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

7.如因甲方原因需调整项目或终止合同的，甲方应提前通知乙方，由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。但乙方已完成的工程量，甲方应根据合同条款支付相应的款项。若需终止合同的，双方应协商确定终止合同的条款及双方的权利和义务。在协商过程中，乙方应积极配合甲方做好相关善后工作。

8.合同签订后，若因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应协商确定解决方案。在协商过程中，乙方应积极配合甲方做好相关善后工作。同时，双方应共同承担因不可抗力因素所造成的损失。但如因一方原因导致合同无法按时履行的，该方应承担相应的违约责任及赔偿责任。

9.乙方在履行合同过程中如有违约行为或给甲方造成损失时应及时向甲方说明情况并主动承担责任。同时应积极配合甲方做好相关善后工作并尽力减少甲方的损失。如因乙方的违约行为导致合同无法按时履行的或给甲方造成重大损失的（包括但不限于工期延误、质量问题等），乙方应承担相应的法律责任并赔偿甲方的全部损失（包括但不限于直接损失和间接损失）。

10.在履行合同过程中如发生争议时双方应首先进行友好协商；协商不成的可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼并由败诉方承担全部诉讼费用和律师费用等合理支出费用；同时双方应积极配合法院做好相关取证工作并尽力减少损失的发生和扩大化趋势等不利影响的发生和发展壮大！

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：______