委托建设合同常用版样本8篇.docxVIP

委托建设合同常用版样本8篇

篇1

委托单位（甲方）：_________

受托单位（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程建设工期

1.乙方在签订合同后，在约定时间内进场施工。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

2.因甲方原因造成工期延误的，甲方需向乙方支付相应的补偿费用。具体补偿金额由双方协商确定。

第三条工程质量

1.乙方需按照合同约定和相关法律法规的要求进行工程施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方需承担相应的赔偿责任。

第四条工程价款及支付方式

1.工程价款总额为_________元。具体支付方式如下：_________。

2.甲方需在约定时间内向乙方支付相应的款项。如因甲方原因造成款项未按时支付的，甲方需承担相应的违约责任。

第五条违约责任

1.如因乙方原因造成工程未按时完成或质量不合格的，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

2.如因甲方原因造成款项未按时支付或工程范围变更的，甲方需承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

第六条争议解决方式

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定事项

1.双方在履行合同过程中，应严格遵守相关法律法规和合同约定。如一方违反法律法规或合同约定，需承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

委托单位（甲方）：_________（签字/盖章）

受托单位（乙方）：_________（签字/盖章）

日期：_________

篇2

合同编号：_________

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期要求

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力事件影响施工；

（2）因甲方原因影响施工；

（3）因设计变更影响施工。

三、质量标准

1.工程质量标准：按照《建设工程质量评价标准》及设计文件的要求，确保工程质量达到优良标准。

2.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工质量控制，确保工程质量符合要求。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元整（￥_________）。

2.支付方式：采用银行转账方式支付。具体支付节点如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款；

（2）进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方合同价款的XX%作为进度款；

（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款。

五、竣工验收及结算

1.竣工验收：工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收标准和方法按照《建设工程质量评价标准》及设计文件的要求执行。验收合格后，双方应签署验收报告。

2.结算：竣工验收合格后，乙方应提交结算报告和结算资料。甲方应在收到结