建设工程施工合同范本完整填写版7篇.docx

建设工程施工合同范本完整填写版7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更或业主的要求而顺延工期。

第三条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格；

2.验收标准按国家现行施工及质量验收规范执行。

第四条甲方责任和义务

1.甲方负责办理工程报建、审批等手续；

2.甲方负责提供施工图纸、地质资料及周围建筑物情况；

3.甲方负责提供必要的施工条件，如临时水电、施工场地等；

4.甲方负责协调各施工队之间的工作关系；

5.甲方应在签订合同后7天内向乙方提供设计文件及相关资料。

第五条乙方责任和义务

1.乙方必须按照施工图纸及说明进行施工，确保工程质量达到合格要求；

2.乙方应遵守国家及地方政府的有关施工及安全生产的法律、法规；

3.乙方应积极配合甲方进行工程报建、审批等手续；

4.乙方应在签订合同后7天内向甲方提交施工组织设计；

5.乙方应按时向甲方提交工程资料。

第六条合同价款及支付方式

1.本合同价款为：_________元；

2.支付方式：签订合同后支付合同价款的30%，工程竣工验收合格后支付合同价款的70%。

第七条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延期一天，应按未付金额的同期银行贷款利息向乙方支付违约金；若甲方延期付款超过一个月，乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任；

2.乙方若不能按合同约定工期竣工验收合格，每延期一天，应按合同总金额的同期银行贷款利息向甲方支付违约金；若乙方延期竣工超过一个月，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同在完成竣工验收合格后终止。

第九条争议解决方式

如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。

第十条其他事项

1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充；

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（签字盖章）：_________乙方（签字盖章）：_________

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为人民币_________元整。

2.甲方应根据合同进度，向乙方支付预付款、进度款和结算款。具体支付时间和金额如下：

（1）预付款：_________元整，于合同签订后7个工作日内支付；

（2）进度款：根据工程进度和甲方要求，分期支付；

（3）结算款：根据双方认可的结算价进行结算。

第四条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准的要求。

2.甲方应在收到乙方提交的验收申请后7个工作日内进行验收。验收合格后，甲方应签署验收合格文件。

3.如验收不合格，甲方应提出书面整改意见，乙方应按要求进行整