西藏自治区建设工程施工合同5篇.docx

西藏自治区建设工程施工合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：西藏某公司

乙方（承包方）：西藏某建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方西藏某公司建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西藏某公司建设工程

2.工程地点：西藏自治区拉萨市

3.工程内容：包括主体结构、装饰装修、电气、给排水、消防等

4.工程规模：建筑面积约XX平方米

二、工期及进度

1.工期：本工程计划于XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工，总工期为XX天。

2.进度：乙方应根据甲方要求，按照施工计划安排施工，确保施工进度。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。

2.验收：甲方有权对施工质量进行监督，并对不符合要求的施工部分提出整改要求。乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX,000,000）。该价款已包括施工所需的人工、材料、机械、管理等方面的费用。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款。具体支付节点如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。预付款在开工前支付。

（2）进度款：工程完成XX%时，甲方应支付乙方合同价款的XX%作为进度款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。进度款在中期支付。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算。结算款在结算完成后支付。结算款应扣除已支付的预付款和进度款，并扣除因乙方原因造成的罚款等费用。

五、材料设备供应及保管

1.材料设备供应：本工程所需的主要材料设备由甲方负责供应。甲方应确保供应的材料设备符合设计要求和合同约定。

2.材料设备保管与使用：乙方应妥善保管甲方供应的材料设备，并严格按照施工进度使用。如有遗失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、安全生产与文明施工

1.安全生产：乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中不发生人身伤亡事故。如因乙方原因造成的事故，乙方应承担全部责任。

2.文明施工：乙方应保证施工现场的整洁有序，遵守文明施工规定。如因乙方原因造成的污染或扰民行为，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款或供应材料设备，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每逾期一天，甲方应向乙方支付合同价款XX%的违约金。如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款XX%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。同时，甲方有权要求乙方对不符合要求的施工部分进行整改或重新施工。整改或重新施工的费用由乙方承担。

八、争议解决及法律适用

1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他部分的合同义务仍应继续履行。

2.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规的规定。如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解除或变更合同。合同解除或变更后，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他部分的合同义务仍应继续履行。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜双方可另行签订补充协议加以约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：西藏自治区某建设单位

乙方（承包方）：某建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设的西藏自治区某项目施工工程，达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：西藏自治区某项目施工工程

2.工程地点：西藏自治区某地

3.工程内容：包括但不限于土建、装修、安装等工程